5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на участке строительства ООО «ДСК приморье» по адресу: Приморский край, Надеждинский р-н, село Вольно-Надеждинское


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______________
г. Владивосток « » ___________ 2018г.
ООО «Наименование компании», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора ФИО, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ДСК Приморье», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора Голутвина Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:1.Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется:
- на основании Технического задания Покупателя (Приложение №1 Договора) изготовить, поставить и передать в собственность Покупателя электрощитовое оборудование, указанное в пункте 1.2. настоящего Договора (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар;
1.2. Наименование, количество и ассортимент, цена поставляемого по настоящему Договору Товара, согласовываются Сторонами, и указываются в соответствующих спецификациях, товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Поставщик обязан:
- передать Покупателю Товар в порядке и на условиях настоящего Договора;
- передать Покупателю Товар, являющийся собственностью Поставщика, полностью свободный от прав третьих лиц, не состоящий в споре и под арестом, не являющийся предметом залога;
- представить Покупателю документацию, сертификаты и паспорта на приобретаемый Товар;
2.2. Обязанности Покупателя:
- принять Товар  по количеству, качеству, ассортименту и комплектности в соответствии с условиями настоящего Договора;
- оплатить Товар  в порядке и в сроки, установленные настоящим Договором;
- совершить все необходимые и установленные законом действия, обеспечивающие принятие Товара.
3. Цена
3.1. Основой для определения стоимости поставляемого Товара является Спецификация (Приложение №2 к настоящему Договору).
3.2. Общая цена Товара указывается в российских рублях. Счета, счета-фактуры, накладные оформляются в российских рублях. Расчеты и платежи осуществляются Сторонами в российских рублях.
3.3. Один из экземпляров товарной накладной и счета-фактуры передается Поставщиком Покупателю или его представителю в момент передачи Товара и включает в себя все применяемые налоги (в т.ч. НДС 18%, если иная ставка НДС не предусмотрена действующим законодательством на отдельные виды Товара).
4. Условия оплаты
4.1. Покупатель осуществляет оплату за поставляемый по настоящему договору Товар безналичным перечислением в процентном соотношении от общей стоимости Товара по Договору в следующем порядке:
I платеж:50% от стоимости договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора;
II платеж:50% от стоимости каждой поставленной партии товара в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поставки Товара согласно пункту 5.1 Договора, на основании подписанных товарных накладных и счета на сумму платежа;
На сумму предварительной оплаты проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.
5. Сроки и условия поставки
5.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком на участке строительства ООО «ДСК приморье» по адресу: Приморский край, Надеждинский р-н, село Вольно-Надеждинское, территория ТОР Надеждинская (расположенный на расстоянии 1,5 км от дома расположенного по адресу Шмидтовка (Надеждинский район), ул. Линейная, 7) в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты оплаты аванса согласно п. 4.1 Договора, если иное не предусмотрено в Спецификации к Договору.
6.Порядок сдачи-приемки Товара
6.1. Моментом сдачи-приемки Товара является дата подписания товарной накладной уполномоченными представителями Сторон в месте получения Товара Покупателем. С этого же момента от Поставщика к Покупателю переходит право собственности на Товар и риск ее случайной гибели или случайного повреждения.
6.2. Сдача-приемка Товара уполномоченными представителями Сторон производится по количеству, ассортименту и внешнему виду Товара в маркированной упаковке.
7. Качество Товара. Гарантийные обязательства.
7.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, установленным на данный вид Товара.
7.2.Все документы, подтверждающие качество товара должны быть составлены на русском языке, и полностью соответствовать действующим на момент поставки требованиям законодательства Российской Федерации.
7.3. Покупатель, обнаруживший после приемки Товара скрытые недостатки, обязан (в срок не более 7 (семи) рабочих дней) выслать Поставщику по электронной почте (по электронному адресу, указанному в главе 15 настоящего Договора) претензию и рекламационный акт и обеспечить ответственное хранение Продукции с недостатками до выяснения причин их возникновения.
7.4. Поставщик обязан рассмотреть претензию и рекламационный акт Покупателя в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения и письменно сообщить Покупателю о принятии одного из следующих решений:
- о мотивированном отказе в удовлетворении претензии;
- о признании претензии;
- о необходимости, сроках и видах предполагаемых мероприятий по исследованию материалов рекламационного акта.
7.5. Во всех случаях кроме мотивированного отказа Поставщик обязан в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии и рекламационного акта провести замену рекламированного (имеющего скрытые недостатки) Товара.
7.6. Поставщик гарантирует качество и надежность Товаров в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет с момента поставки.
8. Тара и упаковка
8.1. Тара и упаковка Товара должны обеспечивать его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки.
8.2. Тара и упаковка поставляемого Товара включена в его стоимость и переходит в собственность Покупателя вместе с Товаром.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны примут все меры для разрешения спорных вопросов, возникших из настоящего Договора или в связи с ним, путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
10. Обстоятельства непреодолимой силы
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные чрезвычайные природные явления, а также война или военные действия, террористический акт, забастовка в отрасли или регионе, принятие органом государственной власти или управления нормативного или ненормативного акта, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора; ограничение  или  прекращение  импорта/экспорта  товаров,  введенное государственными  органами,  или  другие  действия  компетентных  государственных  органов,  которые оказывают непосредственное влияние на выполнение принятых сторонами обязательств и т.п.
10.2. При наступлении и прекращении обстоятельств, указанных п.9.1. настоящего Договора,Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по Договору, должна немедленно известить другую Сторону, приложив соответствующую справку, выданную компетентным государственным органом или организацией, уполномоченной подтверждать соответствующие факты и обстоятельства.
10.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п.9.2. настоящего Договора, Сторона обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещением.
10.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой увеличение срока исполнения Договора на период их действия.
11.Коммерческая тайна
11.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в ходе исполнения настоящего Договора, конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны обязуются соблюдать коммерческую тайну, то есть воздерживаться от разглашения сведений, содержащих информацию об условиях сотрудничества как настоящих, так и будущих.
12. Ответственность сторон
12.1. Любая из сторон несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
12.2. За нарушение сроков оплаты, установленных настоящим договором, Покупатель, на основании письменного требования Поставщика, уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки.
12.3. За нарушение срока поставки товара, установленного настоящим договором, Поставщик, на основании письменного требования Покупателя, уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % от цены не поставленного в срок товара за каждый день просрочки.
13. Сроки действия и порядок расторжения Договора
13.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.
13.2. Настоящий Договор может быть досрочно прекращен по соглашению Сторон.
14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Стороны.
14.2. Взаимоотношения Сторон, не определенные настоящим Договором, урегулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
14.4. Все приложения, упомянутые в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью.
15. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК:
ООО «Наименование компании»
Юр. Адрес:
Почтовый адрес:
Тел.:
e-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
р/сч.:
БАНК
БИК:
Корр. счет:
Генеральный директор
ООО «Наименование компании»
____________________ ФИО ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «ДСК Приморье»
Юр.Адрес: 692481, Приморский край, Надеждинский р-н, село Вольно-Надеждинское, территория ТОР Надеждинская.
Почтовый адрес: 690068, пр-кт 100летия Владивостока, 155 корпус 3
Тел.: +7 (423) 279-56-53
e-mail: [email protected]
ИНН: 2521014944
КПП: 252101001
ОГРН 1162536096546
Банковские реквизиты:
р/сч. 40702810520020002560
Филиал «Хабаровский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г.ХабаровскКор/сч. 30101810800000000770
БИК 040813770
Директор
ООО «ДСК Приморье»
_________________ Голутвин А.Н.
Приложение № 1 от «__»___________2018г.
к Договору поставки № ____________ от «___» __________ 2018г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку электрощитового оборудования.
№ Перечень основныхданных и требований Содержание требований
1 2 3
1. Общие данные
1 Наименование объекта ООО «ДСК Приморье»
2 Покупатель (Заказчик) ООО «ДСК Приморье»
3 Проектная организация ООО «Консео»
4 Вид строительства. Новое строительство
5 Место расположение объекта (Адрес поставки) Приморский край, Надеждинский р-н, село Вольно-Надеждинское, территория ТОР Надеждинская.
6 Стадия проекта Рабочая документация
7 Сроки поставки 20 календарных дней (к 19.04.2018).
8 Исходные данные, предоставляемые
Покупателем (Заказчиком) Проект КС-ДКП-01-ЭМ – Электрооборудование.
Проект КС-ДКП-01-ЭО – Сети освещения.
Проект КС-ДКП-01-1-ЭС – Система электроснабжения.
Ссылка: https://www.dropbox.com/sh/o7cgb5tbdcek4m7/AADe2WsG7vI6-pCwcfVkpk31a?dl=0(Внимание! Исходные данные предоставлены в виде гиперссылок на облачное хранилище, для перехода по ссылке нажмите CTRL и щелкните по ссылке проектной документации).9 Состав работ Поставщик выполняет следующие виды работ:
Закуп комплектующих необходимых для сборки щитов.
Сборку щитов.
Поставку щитов на объект строительства.
10 Количество и объем поставки материалов щитовое электрооборудование.
11 Условия оплаты Согласно условиям договора.
12 Требования заказчика к техническим характеристикам материалов Материалы поставляемые и применяемые должны соответствовать:
Техническим решениям проекта;
Требованиям ГОСТа, в том числе кабельная продукция, СНиП, СП, и др.
Соответствие материалов и изделий требованиям норм должно быть подтверждено соответствующими сертификатами.
13 Требования заказчика по монтажу Перечень требований:
Монтаж выполнить в соответствии с техническими решениями проекта ООО «Консео»;
Изменение технических решений, применяемых материалов и пр. допускается по согласованию с заказчиком.
Генеральный директор
ООО «Наименование компании»
____________________ ФИО Директор
ООО «ДСК Приморье»
________________Голутвин А.Н.
Приложение № 2 от «__»___________2018г.
к Договору поставки № ____________ от «___» __________ 2018г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ №1
на поставку _________________________
№ п/п Наименование Завод изготовитель Единица измере- нияКол-во Цена за единицу, руб.с НДС Стоимость, руб. с НДС 1 2 3 ИТОГО в том числе НДС 18% Генеральный директор
ООО «Наименование компании»
____________________ ФИО Директор
ООО «ДСК Приморье»
________________Голутвин А.Н.

Приложенные файлы

  • docx 26339053
    Размер файла: 48 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий