1.5.4. Обеспечение заявки в размере, указанном в Информационной карте аукциона, должно быть предоставлено до момента подачи 1 ЭСНиЕРс01-01-001-1 Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) (1000 м2) 1 58970,74.

УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
от 26 декабря 2016 года № 313-р








ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них






















Содержание документации об аукционе:

ЧАСТЬ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
4


ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
4


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
4


РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
10


РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
12


РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
14


РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14


РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

17


ЧАСТЬ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
20


ЧАСТЬ IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ
28


ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА
50


ЧАСТЬ VI. ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
155


ЧАСТЬ I. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме (далее - аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя.

Документация об аукционе и вся информация, связанная с определением поставщика (подрядчика, исполнителя), до ввода в действие единой информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система) доступна для ознакомления без взимания платы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (Постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 913).

ЧАСТЬ II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2. Муниципальный заказчик
Муниципальный заказчик (далее – заказчик) указан в Информационной карте аукциона.
1.3. Уполномоченный орган
Уполномоченный орган (далее – уполномоченный орган) указан в Информационной карте аукциона.
1.4. Требования к участникам закупки
1.4.1. При осуществлении закупки путем проведения аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом аукциона;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией.
1.4.2. Дополнительные требования:
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, если это предусмотрено Информационной картой аукциона.
1.4.3. Указанные в пунктах 1.4.1 и 1.4.2 настоящей документации об аукционе требования предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки.
1.4.4. Единая комиссия по осуществлению закупок заказчика (далее – единая комиссия) проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ][ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и части 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].1 статьи 31 Закона о контрактной системе, если такие требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе.
1.4.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
1.5. Обеспечение заявки на участие в аукционе
1.5.1. При проведении аукциона заказчиком установлено требование к обеспечению заявок.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
Размер обеспечения заявки должен составлять от 0,5 процентов до 5,0 процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, 1,0 процент начальной (максимальной) цены контракта.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28-30 Закона о контрактной системе и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать 2,0 процента начальной (максимальной) цены контракта.
1.5.2. Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.
1.5.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Электронная площадка указана в Информационной карте аукциона.
1.5.4. Обеспечение заявки в размере, указанном в Информационной карте аукциона, должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.
1.6. Расходы на участие в аукционе
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением контракта.
Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершится процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.7. Преимущества, предоставляемые заказчиком
Преимущества в соответствии со статьями 28-30 Закона о контактной системе предоставляются при осуществлении закупок:
1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;
2) организациям инвалидов;
3) субъектам малого предпринимательства;
4) социально ориентированным некоммерческим организациям.
В случае если заказчик установил преимущества к данным категориям лиц, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ и размер процента в отношении предлагаемой цены контракта указываются в Информационной карте аукциона.
1.8. Запрет на проведение переговоров с участником закупки
1.8.1. Проведение переговоров заказчиком, членами единой комиссии с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.
1.8.2. Проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
1.9. Особенности документооборота при проведении аукциона
1.9.1. Обмен информацией, связанной с проведением аукциона, между участником аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
1.9.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.
1.9.3. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях Закона о контрактной системе, создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства.
1.10. Антидемпинговые меры
1.10.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
1.10.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной карте аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 1.10.3 настоящей документации об аукционе.
1.10.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с пунктом 1.10.2 настоящей документации об аукционе.
1.10.4. Информация, предусмотренная пунктом 1.10.3 настоящей документации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании единой комиссией информации, предусмотренной пунктом 1.10.3 настоящей документации об аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение единой комиссии оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
1.10.5. Обеспечение, указанное в пунктах 1.10.1 и 1.10.2 настоящей документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

РАЗДЕЛ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание документации об аукционе
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, указанную в извещении о проведении аукциона.
2.2. Разъяснение документации об аукционе
2.2.1. Любой участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона и указанной в Информационной карте аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе в отношении одного аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
2.2.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса о даче разъяснений положений документации об аукционе заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
2.2.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять ее суть.
2.2.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе указаны в Информационной карте аукциона.
2.2.5. Запросы, поступившие с опозданием, не рассматриваются.
2.3. Изменения в извещение и документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.
Изменение объекта закупки при проведении аукциона не допускается.
В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в извещение о проведении аукциона заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения.
В случае, если в извещение о проведении аукциона были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.3.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.
Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок на участие в аукционе не допускаются.
В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.
В случае, если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.3.3. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об аукционе и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об аукционе.
2.3.4. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе и размещенные в единой информационной системе.
2.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе и размещенные в установленном порядке в единой информационной системе.
2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона.
2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 2.4.1. настоящей документации об аукционе и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

РАЗДЕЛ 3. ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
3.1. Участник закупки должен изучить всю документацию об аукционе в полном объеме, включая все инструкции, формы, условия и приложения, изменения, дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком, уполномоченным органом., а также перечень документов, подтверждающий соответствие участника закупки требованиям, установленным в настоящей документации в соответствии с законодательством в сфере закупок. Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.
3.2. Заявка участника закупки, вся корреспонденция и документы, связанные с этой заявкой, должны быть написаны на русском языке.
3.3. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.
Участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать заявку на участие в аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.
3.4. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
3.5. Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки, указанному в Информационной карте аукциона, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3.10.1 и 3.10.2 настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.
3.6. Участник аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.
3.7. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.
3.8. Участник аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанному в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
3.9. Участник аукциона вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе, указанному в Информационной карте аукциона.
В этом случае участник аукциона не утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.
3.10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3.10.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна соответствовать требованиям частей 3, 4 статьи 66 Закона о контрактной системе. Данные требования также указаны в Информационной карте аукциона.
3.10.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна соответствовать требованиям части 5 статьи 66 Закона о контрактной системе. Данные требования также указаны в Информационной карте аукциона.
В случае, если в Информационной карте установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
3.11. При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.
3.12. Непредоставление информации, предусмотренной п. 3.10.1 и 3.10.2 настоящей документации об аукционе или предоставление недостоверной информации; несоответствие информации, предусмотренной п. 3.10.1 и 3.10.2 настоящей документации об аукционе, требованиям документации об аукционе расценивается как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе и приведет к отказу в допуске к участию в аукционе.
3.13. Сведения и документы, запрашиваемые заказчиком и которые в соответствии с Законом о контрактной системе не являются обязательными для предоставления участниками закупки в составе заявок на участие в аукционе предоставляются участниками закупки в добровольном порядке. Непредставление таких сведений, документов (их копий) в составе заявки на участие в аукционе не является основанием для не допуска заявок участников закупки к участию в аукционе.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА, РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Единая комиссия рассматривает первые части заявок в порядке, установленном [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]7 Закона о контрактной системе.
4.2. Аукцион проводится на электронной площадке в порядке, установленном [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Закона о контрактной системе.
4.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок в порядке, установленном [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]9 Закона о контрактной системе.

РАЗДЕЛ 5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Порядок заключения контракта
5.1.1. По результатам аукциона контракт заключается в порядке, предусмотренном [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Закона о контрактной системе.
5.1.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем.
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Законом о контрактной системе заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота) (если это право предусмотрено в Информационной карте аукциона) При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
5.1.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.
5.1.4. Контакт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта.
5.1.5. Победитель аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный 13LINK \l "Par25"14частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе15, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта)
5.1.6. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в аукционе, и заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона.
В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.
5.1.7. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с пунктом 5.1.6 настоящей документации об аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона о контрактной системе, или отказаться от заключения контракта.
Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта.
Если этот победитель уклонился от заключения контракта, аукцион признается несостоявшимся.
5.1.8. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные Законом о контрактной системе сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных Законом о контрактной системе сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
5.2. Порядок изменения и расторжения контакта
5.2.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
2) при увеличении по предложению заказчика предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшении предусмотренных контрактом количества поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
В случае увеличения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги не более чем на десять процентов цена контракта изменяется с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта.
При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги цена контракта уменьшается исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество товара;
3) при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
5.2.2. Расторжение контракта допускается:
1) по соглашению сторон;
2) по решению суда;
3) в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и положениями частей 8-26 статьи 95 Закона о контрактной системе.

РАЗДЕЛ 6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
6.1. В соответствии со статьей 96 Закона о контрактной системе заказчиком устанавливается требование об обеспечении исполнения муниципального контракта.
6.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на счет, указанный в Информационной карте аукциона, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
6.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
6.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
6.5. Размер обеспечения исполнения контракта указан в Информационной карте аукциона.
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений раздела 1.10 настоящей документации об аукционе.
6.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.
6.7. Положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае:
1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;
2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;
3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.
6.8.Условия банковской гарантии.
6.8.1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 45 Закона о контрактной системе, а также иному законодательству Российской Федерации, регулирующему такие правоотношения.
6.8.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
6.8.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
6.8.4. Банковская гарантия должна содержать условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
6.8.5. Включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией, запрещается.



ЧАСТЬ III. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Приведенные ниже сведения составляют Информационную карту аукциона и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения аукциона, которые уточняют, разъясняют и (или) дополняют положения Части II. «Общие условия проведения аукциона».

№ п/п
Содержание

1
Наименование заказчика, контактная информация


Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
Юридический адрес: 673009, Забайкальский край, г.Петровск-Забайкальский, ул.Горбачевского, 19
Контактное лицо: Заместитель председателя единой комиссии – Сагайдачная Наталья Александровна, тел. (30 236) 2-19-69
Адрес электронной почты: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]

2
Информация о контрактной службе, контрактом управляющем заказчика, ответственных за заключение контракта


Руководитель контрактной службы: Немков Сергей Иванович,
тел.: (30 236) 2-18-80
Работник контрактной службы, ответственный за обеспечение заключения контракта: Сагайдачная Наталья Александровна,
тел. (30 236) 2-19-69

3
Наименование объекта закупки


Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них

4
Описание объекта закупки и объем работ (услуг)


Объем работ: 82,623 км.
Объем и стоимость работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» в соответствии с Перечнем автомобильных дорог (приложение № 6 к проекту контракта) и искусственных сооружений на них определяются на основании утвержденных нормативов.
Норматив затрат предусматривает необходимость выполнения работ приведенных в техническом задании (Приложение № 1 к проекту контракта).
Подрядчику в период с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2017 года надлежит осуществлять комплекс работ по содержанию местных автомобильных дорог и сооружений на них и обеспечить уровень содержания по земляному полотну и полосе отвода, дорожной одежде, искусственным сооружениям, инженерному оборудованию, обустройству дорог и обеспечению безопасности дорожного движения. Обеспечить качественное выполнение работ, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к проекту контракта), руководствуясь требованиями, предъявляемыми Государственными стандартами, и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановке пути, земляного полотна, искусственных сооружений, а также в соответствии с природоохранным законодательством и действующими санитарными нормами.
Товары (материалы, конструкции), используемые для выполнения работ, должны соответствовать требованиям Заказчика, указанным в разделе: «Требования к материалам и конструкциям, применяемым при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них (ЧАСТЬ IV настоящей документации)

5
Место и срок выполнения работ


Место выполнения работ: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район
Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2017 года.

6
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта


4 951 954 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре) рубля

7

Порядок формирования цены контракта


Цена контракта включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий муниципального контракта в полном объеме, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

8

Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком по муниципальному контракту


Российский рубль.

9
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта


Иностранная валюта при оплате по заключенному муниципальному контракту не применяется.

10
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта


Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в ЧАСТИ VI настоящей документации

11
Источник финансирования заказа


Бюджет муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

12
Форма, сроки и порядок оплаты


Форма оплаты: Безналичный расчет, в российских рублях.
Сроки и порядок оплаты: оплата работ осуществляется ежемесячно в течение 30 дней после подписания обеими сторонами справки по форме КС-3 о выполненных работах с расшифровкой объемов работ по акту формы КС-2.

13
Требования к участникам закупки, установленные заказчиком


Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица (статья 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ).

14
Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28-30 Закона о контрактной системе


Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям (в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе)

15
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Законом о контрактной системе


Установлено ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

16
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами


Установлен запрет на выполнение (оказание) отдельные виды работ (услуг) на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015г. № 1457

17
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в электронной форме, инструкция по ее заполнению


Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения:
1) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях предусмотренных документацией об аукционе,, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.
Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] Закона о контрактной системе;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
4) декларацию о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям;
5) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) выполняемых им работ (услуг) условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе.
При рассмотрении вторых частей заявок на участие в аукционе единая комиссия проверяет также наличие документов и сведений, предусмотренных пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 62 Закона о контрактной системе, их соответствие требованиям документации об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки.
В целях корректного и своевременного оформления проекта контракта, указанного в Части V настоящей документации, по желанию участника закупки могут быть включены отдельным файлом в состав второй части заявки актуальные сведения об организации (полное наименование; ФИО лица, уполномоченного на подписание контракта от имени организации, наименование и реквизиты документа, на основании которого действует указанное лицо; банковские реквизиты; почтовый адрес; адрес местонахождения; телефон; факс; адрес электронной почты; а также информацию о контактном лице по вопросу заключения контракта (ФИО полностью, код населенного пункта и контактный телефон).

18
Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе


Участник аукциона вправе подать запрос на разъяснение документации с 26.12.2016 по 06.01.2017 включительно

19
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе


09:00 часов (время местное) 10 января 2017 года

20

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе


Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 10 января 2017 года

21
Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дата проведения аукциона


Адрес электронной площадки в сети Интернет: http://www.sberbank-ast.ru
Дата проведения аукциона: 13 января 2017 года

22
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе


1 % от начальной максимальной цены контракта, т.е. 49 519,54 (сорок девять тысяч пятьсот девятнадцать рублей пятьдесят четыре копейки) рублей.
Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.

23
Размер обеспечения исполнения контракта, порядок и срок его предоставления


Размер обеспечения: 10% от начальной (максимальной) цены контракта, т.е. 495 195,4 (четыреста девяносто пять тысяч сто девяносто пять рублей сорок копеек) рублей.
Срок и порядок предоставления обеспечения: Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: л/с 05913200860 р/с 40302810000003000088 Отдела № 20 УФК по Забайкальскому краю в ОТДЕЛЕНИИ ЧИТА Г.ЧИТА БИК 047601001 ИНН/КПП Заказчика: 7517001370/753101001
В наименовании назначения платежа указать: «Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них. Без НДС.

24
Банковское сопровождение контракта


Не предусмотрено

25
Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта


Предусмотрена

26
Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт


Победитель аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, подписывает проект контракта в течение пяти дней с момента размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта

27
Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимися от заключения контракта


Победитель или иной участник аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:
- если в сроки, предусмотренные Законом о контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона;
- если направил протокол разногласий, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов;
- если не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта);
- если не предоставил обеспечение исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта.


ЧАСТЬ IV. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И КОНСТРУКЦИЯМ,
применяемым при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них



п/п
Наименование материалов и конструкций

Характеристики
Показатели соответствия

1.

Светильники ГОСТ Р 52766-2007
СНиП 23-05-95
Светильники
наличие



Максимальная горизонтальная освещенность Еmах, лк
не менее 20



Средняя горизонтальная освещенность Еср покрытия проезжей части, лк
не менее 10



Коэффициент равномерности освещенности Кро,
не более 5



Средняя яркость покрытия, кд/м2
не менее 1,2

2.
Аккумуляторная батарея
Аккумуляторная батарея -гелевый
наличие



Емкость, Ач
Не менее 150

3.
Солнечная батарея
Солнечная батарея с минимальной мощностью, Вт

Не менее 130

4.
Шкаф с коробкой управления ГОСТ 14254-96
Степень защиты оболочки (корпуса) системы, не ниже
IP65

6.
Бордюрный камень
ГОСТ 6665-91
Бордюрный камень БР 100.30.18
наличие

7.




Дорожные знаки
ГОСТ Р 52290-2004



Устанавливаемые знаки II-го типоразмера. У знака двойная отбортовка по всему периметру дорожного знака. Изображения знаков выполнены из светоотражающей плёнки типа А и Б. Оборотная сторона знаков имеет крепления для установки их при помощи хомутов на стойки. Элементы крепления знака не искажают информацию, расположенную на его лицевой поверхности.
наличие



Металлический оцинкованный лист, из которого изготавливается дорожный знак, имеет толщину, мм.
не менее 0,8



Коэффициент яркости - для белого цвета
Тип пленки А, %
Не менее 35,0




Тип пленки Б, %
Не менее 27,0



Коэффициент яркости - для синего цвета, %
Не менее 1,0



Коэффициент яркости - для зеленого цвета, %
Не менее 4,0



Коэффициент яркости - для желтого цвета, %
Не менее 25,0



Коэффициент яркости - для оранжевого цвета, %
Не менее 16,0



Коэффициент яркости - для красного цвета, %
Не менее 5,0

8.
Песчано-гравийная смесь природная ГОСТ 23735-79
Содержание зёрен гравия размером более 5 мм, %
10 – 95



Зерновой состав гравия, входящего в состав природной ПГС, (Полный остаток на ситах) % по массе
Размер контрольных сит, мм
Dmax
Не более 15





2Dmax
0



Наибольшая крупность зёрен гравия (Dнаиб) в природной ПГС, мм
10– 70



Содержание пылеватых и глинистых частиц в природной ПГС
%, не более
5




в том числе глины в комках, %, не более
1



Марка гравия, входящего в состав смеси, по прочности
не менее М600



Марка гравия, входящего в состав смеси, по морозостойкости
не менее F50


9
Элементы
металлических гофрированных труб
ОДМ 218.2.001-2009,
ГОСТ 17066-94
Элементы металлических гофрированных труб из стали марки 09Г2.
Наличие



толщина металла, мм.,
не менее 3,0



Толщина противокоррозионного покрытия, не менее
80 мкм

10
Каменная наброска
СТО НОСТРОЙ 2.29.105-2013
Камень
Наличие



Марка по прочности
Не ниже 1000



Марка по морозостойкости
Не ниже F100

11
Лесоматериал СНиП 3.06.04-91, ГОСТ 8486-86
Порода древесины - хвойные сорта,
первого и второго сорта.
Наличие



Влажностью, % не более
22

12
Сигнальные столбики
ГОСТ Р 50970-2011
В соответствии с «Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования». Материал – пластмасса со светоотражающим элементом.
наличие

13
Металлическое барьерное ограждение ГОСТ 26804-2012
Устанавливаемое на опасных участках дорог и на подходах к мостам барьерное ограждение обработанное методом горячего оцинкования и соответствующее по удерживающей способности У3 (Е=250 кДж.)
Наличие



толщина балки: S
Не менее 4 мм



стойка: в соответствии с ГОСТ 26804-2012
Наличие



шаг стоек:
Не более 2 м.

14
Металлическое барьерное ограждение (мостовое) ГОСТ 26804-2012
На мостах с пролётными строениями из металлических платформ устанавливается барьерное ограждение, обработанное методом горячего оцинкования, соответствующее по удерживающей способности У5 (Е=350 кДж)
Наличие



толщина балки: S
Не менее 4 мм



стойка: в соответствии с ГОСТ 26804-2012
Наличие



шаг стоек:
Не более 2м



поручень из металлической трубы: внешний диаметр 121мм., толщина стенки 8мм.
наличие

15
Георешетка

георешетка двухосная из полипропилена

наличие



размер ячейки, мм., не менее
66х66



прочность в узле, КН/м, не менее

60

16
Габионные сетчатые конструкции
Матрацы РЕНО, оцинкованные, размером 2х1х0,3 м.,
наличие



размер ячейки, мм. не менее
80х100



диаметр проволоки
не менее 2,7 мм.

17
Цементно- песчаный раствор
ГОСТ 28013 – 98
Цементно- песчанный раствор
наличие



Прочность на сжатие
не менее М200

18
Металлическая труба
ГОСТ 10704 – 91
Труба стальная электросварная прямошовная, диаметр 820 мм,
наличие



Толщина, мм., не менее
10

19
Металлическая труба
ГОСТ 10704 – 91
Труба стальная электросварная прямошовная, диаметр 1020 мм.
наличие



Толщина, мм., не менее
10

20
Металлическая труба
ГОСТ 10704 – 91
Труба стальная электросварная прямошовная, диаметр 1220 мм.
наличие



Толщина, мм., не менее
10

21
Арматура
ГОСТ 5781-82
А-I, марки стали Ст3сп,
наличие

22
Дорожная разметка
ГОСТ Р 51256-2011, ГОСТ Р 52575-2006, ГОСТ Р 52576-2006
Краска (эмаль) белого цвета дорожной разметки со световозвращающими элементами
Наличие.




Плотность, не менее
1,5 г/см3



Содержание нелетучих веществ, не менее
70 %



Условная вязкость эмали по вискозиметру типа ВЗ-246 с диметром сопла 4 мм при 20±0.5°С, не менее
40 с



Степень перетира, не более
50 мкм



Гарантийный срок хранения, не менее
12 мес



Стойкость к статическому воздействию воды при температуре 20 оС, не менее
48 ч



23
Дорожная одежда
(покрытие)
ГОСТ 25607-2009
ГОСТ 8267-93
СНиП 2.05.02-85
ГОСТ 30108-94

Щебеночно-песчаная смесь С1
Наличие.



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 120 мм
0



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 80 мм
0



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 40 мм, в пределах
0-10



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 20 мм, в пределах
20-40



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 10 мм, в пределах
35-60



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 5 мм, в пределах
45-70



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 2,5 мм, в пределах
55-80



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 0,63 мм, в пределах
70-90





Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 0,16 мм, в пределах
75-92



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 0,05 мм, в пределах
80-93



Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси, % по массе, в пределах
7-20




Содержание глины в комках
от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях,
% по массе
не более 10



Порода крупного заполнителя, входящего в состав смеси
интрузивный или эффузивный или осадочный или метаморфический или гравий или щебень из гравия



Группа щебня(гравия) по форме зерен
1 или 2



Содержание в щебне(гравии) зерен
пластинчатой (лещадной) и
игловатой формы, % по массе
0-15



Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, % по массе
не менее 70



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по дробимости
Не ниже 600



Потеря массы при определении марки по дробимости, %
0-25



Марка по истираемости
не ниже И3



Потеря массы при определении марки по истираемости, %
0-45



Марка по морозостойкости
Не ниже F50



Количество проведенных циклов насыщения в растворе сернокислого натрия-высушивания при определении марки по морозостойкости
Не менее 10



Потеря массы при определении марки по морозостойкости, %
Не более 10



Потеря массы при распаде, %
Не более 5

24
Дорожная одежда
(основание)
ГОСТ 25607-2009
ГОСТ 8267-93
СНиП 2.05.02-85
ГОСТ 30108-94

Щебеночно-песчаная смесь С4
Наличие.



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 80 мм, в пределах
0-10




Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 40 мм, в пределах
15-35




Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 20 мм, в пределах
28-55



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 10 мм, в пределах
40-70



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 5 мм, в пределах
50-80



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 2,5 мм, в пределах
60-85



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 0,63 мм, в пределах
80-95



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 0,16 мм, в пределах
91-97



Полный остаток, % по массе, на сите с размером отверстия 0,05 мм, в пределах
95-100




Содержание пылевидных и глинистых частиц в смеси, % по массе, в пределах
0-5




Содержание глины в комках
от общего количества пылевидных и глинистых частиц в готовых смесях,
% по массе
не более 20



Порода крупного заполнителя, входящего в состав смеси
интрузивный или эффузивный или осадочный или метаморфический или гравий или щебень из гравия



Группа щебня(гравия) по форме зерен
1 – 4*



Содержание в щебне(гравии) зерен
пластинчатой (лещадной) и
игловатой формы, % по массе
0-35



Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, % по массе
не менее 25



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по дробимости
Не ниже 200



Потеря массы при определении марки по дробимости, %
0-54



Марка по истираемости
не ниже И4



Потеря массы при определении марки по истираемости, %
0-60



Марка по морозостойкости
Не ниже F15



Количество проведенных циклов насыщения в растворе сернокислого натрия-высушивания при определении марки по морозостойкости
Не менее 3



Потеря массы при определении марки по морозостойкости, %
Не более 10



Потеря массы при распаде, %
Не более 7

25
Дорожная одежда
(покрытие)
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 8267-93
ГОСТ 8736-93
ГОСТ 31424-2010
ГОСТ 22245-90
ГОСТ Р 52129-2003
ГОСТ 30108-94

1. Горячая плотная мелкозернистая асфальтобетонная смесь типа Б марки II
Наличие.



Температура асфальтобетонной смеси при выпуске из смесителя в зависимости от марки применяемого битума
Температура смеси оС
130-150*




Глубина проникания иглы при 25 оС
91-200*



Минеральная составляющая асфальтобетонной смеси
Щебеночная или гравийная или песчаная



Величина остаточной пористости, %
2,51-5,0*



Зерновой состав минеральной части смеси
Прерывистый или непрерывный



Размер зерен мельче 20 мм,
% по массе
90-100*



Размер зерен мельче 15 мм,
% по массе
80-100*



Размер зерен мельче 10 мм,
% по массе
70-100*



Размер зерен мельче 5 мм,
% по массе
50-60*



Размер зерен мельче 2,5мм,
% по массе
38-60*



Размер зерен мельче 1,25 мм,
% по массе
28-60*



Размер зерен мельче 0,63 мм,
% по массе
20-60*



Размер зерен мельче 0,315 мм,
% по массе
14-34*



Размер зерен мельче 0,16 мм,
% по массе
10-20*



Размер зерен мельче 0,071 мм,
% по массе
6-12*



Предел прочности при сжатии,
при температуре 50 оС, не менее
0,9 МПа




Предел прочности при сжатии,
при температуре 20 оС, не менее
2,2 МПа




Предел прочности при сжатии,
при температуре 0 оС, не более
10 МПа




Водостойкость, не менее
0,90



Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее
0,85




Сдвигоустойчивость по коэффициенту внутреннего трения, не менее
0,80




Сдвигоустойчивость по сцеплению при сдвиге при температуре 50 оС, не менее
0,31 МПа



Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0оС и скорости деформирования 50 мм/мин.
2,5 МПа - 6,0 МПа



Значение водонасыщения для образцов, отформованных из смеси, в % по объему
1,5 - 4,0



Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия, в % по объему, не более
4,5



Пористость минеральной части,%
14 - 19*



Коэффициент вариации
Не более 0,18



Средняя плотность уплотненного материала, г/см3
Не менее 2,0



2. Крупный заполнитель, входящий в состав смеси
Наличие.



Крупный заполнитель, мм.
Фракции




5(3)-20



Истинная плотность, г/см3
не ниже 2,0



Зерновой состав, % по массе
25 мм
До 0,5




20 мм
До 10




18,75 мм
До 0,5




17,5 мм
30 - 60*




15 мм
До 10 и (или) 30 - 60* и (или) 90-100*




12,5 мм
До 0,5 и (или) 30 - 60*




11,5 мм
30 - 60*




10 мм
До 10 и (или) 90-100*




7,5 мм
30 - 60*




6,5 мм
30 - 60*




5,0 мм
90-100*




3,0 мм
90-100*




2,5 мм
95-100*




1,25 мм
95-100*



Содержание крупного заполнителя в а/б смеси по фракциям, %
0-50*



Содержание крупного заполнителя, %
40,01 - 50,00*



Полные остатки на ситах, % по массе
20 мм
0-100*
0-100*
0-100*
0-100*




15 мм





10 мм





5 мм




Порода крупного заполнителя, входящего в состав смеси
интрузивный или эффузивный или осадочный или метаморфический или щебень из гравия



Группа по форме зерен
1 – 3*



Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе
0-25



Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, % по массе
не менее 80



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по дробимости
Не ниже 800



Потеря массы при определении марки по дробимости, %
0-20



Марка по истираемости
не ниже И2



Потеря массы при определении марки по истираемости, %
0-35



Содержание зерен слабых пород, % по массе
0-10



Марка по морозостойкости
Не ниже F50



Количество проведенных циклов насыщения в растворе сернокислого натрия-высушивания при определении марки по морозостойкости
Не менее 10



Потеря массы при определении марки по морозостойкости, %
Не более 10



Потеря массы при распаде, %
Не более 5



Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
0-2



Содержание глины в комках, % по массе, не более
0,25



3. Минеральный порошок, входящий в состав смеси
Наличие.




Марка минерального порошка
МП-1 неактивированный или МП-1 активированный или МП-2



Истинная плотность минерального порошка, г/см3
не менее 2,0



Содержание минерального порошка в а/б смеси, % по массе
0-12*



Зерновой состав минерального порошка:
Размер зерен мельче 1,25 мм,
% по массе


не менее 95



Размер зерен мельче 0,63 мм,
% по массе
не менее 80



Размер зерен мельче 0,315 мм,
% по массе
не менее 80



Размер зерен мельче 0,16мм,
% по массе
не менее 60



Размер зерен мельче 0,071 мм,
% по массе
не менее 60



Пористость, %
Не более 40



Набухание образцов из смеси порошка с битумом, %
Не более 3,0



Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом, %
Не более 0,7



Показатель битумоемкости, г
Не более 80



Влажность, % по массе
0-2,5



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Содержание (Аl2О3 + Fe2O3) в горных породах и отходах производства, используемых при приготовлении порошка, % по массе
Не более 1,7



Содержание органического вещества в битуминозных породах и горючих сланцах, % по массе
2-15



4. Битум нефтяной дорожный вязкий
Наличие.



Марка битума
БНД 90/130 или БНД 130/200



Температура размягчения по
кольцу и шару, оС
не ниже 40



Глубина проникания иглы, 0,1 мм:
при 25 оС
при 0 оС

91-200*
Не менее 28



Растяжимость, см:
при 25 оС
при 0 оС

Не менее 65
Не менее 4,0



Температура хрупкости, оС
Не выше -17



Температура вспышки, оС
Не ниже 220 оС



Изменение температуры
размягчения после прогрева, оС
Не более 6




Индекс пенетрации
-1,0 до +1,0*



Содержание битума в смеси, % по массе
не менее 4,0



Истинная плотность битума
не менее 0,8 г/смі



5. Природный песок или песок из отсевов дробления горных пород
Наличие.




Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе
Не более 0,5



Истинная плотность песка (отсева), г/см3
не менее 2,0 г/смі



Содержание песка (отсева) в смеси, %
0-60*



Модуль крупности песка
Не менее 0,1



Группа песка
Очень крупный или повышенной крупности или крупный или средний или мелкий или очень мелкий или тонкий или очень тонкий



Полный остаток песка на сите с сеткой № 063, % по массе
0-100



Класс песка
I или II



Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
Не более 10



Содержание глины в комках, % по массе
Не более 2,0



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по прочности песка из отсевов дробления
Не менее 600



Группа песка из отсевов дробления по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
1 или 2 или 3



Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %
Не более 35



Зерновой состав мелкого заполнителя:
Размер зерен мельче 10 мм,
% по массе

не менее 95



Размер зерен мельче 5 мм, % по массе
не менее 80



Размер зерен мельче 2,5 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 1,25 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,63 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,315 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,16 мм, % по массе
не более 20



Размер зерен мельче 0,071 мм, % по массе
0-20*

26
Дорожная одежда
(основание)
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 8267-93
ГОСТ 8736-93
ГОСТ 31424-2010
ГОСТ 22245-90
ГОСТ 30108-94

1. Горячая пористая мелкозернистая асфальтобетонная смесь марки II
Наличие.



Температура асфальтобетонной смеси при выпуске из смесителя в зависимости от марки применяемого битума
Температура смеси оС
130-150*




Глубина проникания иглы при 25 оС
91-200*



Минеральная составляющая асфальтобетонной смеси
Щебеночная или гравийная или песчаная



Величина остаточной пористости, %
5,01-10,0*



Размер зерен мельче 20 мм,
% по массе
75-100*



Размер зерен мельче 15 мм,
% по массе
64-100*



Размер зерен мельче 10 мм,
% по массе
52-88*



Размер зерен мельче 5 мм,
% по массе
40-60*



Размер зерен мельче 2,5мм,
% по массе
28-60*



Размер зерен мельче 1,25 мм,
% по массе
16-60*



Размер зерен мельче 0,63 мм,
% по массе
10-60*



Размер зерен мельче 0,315 мм,
% по массе
8-37*



Размер зерен мельче 0,16 мм,
% по массе
5-20*



Размер зерен мельче 0,071 мм,
% по массе
2-8*



Предел прочности при сжатии,
при температуре 50 оС, не менее
0,5 МПа




Водостойкость, не менее
0,6



Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее
0,5




Значение водонасыщения для образцов, отформованных из смеси, в % по объему
4,01 - 10,0



Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия, в % по объему, не более
10,0



Пористость минеральной части,%
Не более 23



Коэффициент вариации
Не более 0,18



Средняя плотность уплотненного материала, г/см3
Не менее 2,0



2. Крупный заполнитель, входящий в состав смеси
Наличие.



Крупный заполнитель, мм.
Фракции




5(3)-20



Истинная плотность, г/см3
не ниже 2,0



Зерновой состав, % по массе
25 мм
До 0,5




20 мм
До 10




18,75 мм
До 0,5




17,5 мм
30 - 60*




15 мм
До 10 и (или) 30 - 60* и (или) 90-100*




12,5 мм
До 0,5 и (или) 30 - 60*




11,5 мм
30 - 60*




10 мм
До 10 и (или) 90-100*




7,5 мм
30 - 60*




6,5 мм
30 - 60*




5,0 мм
90-100*




3,0 мм
90-100*




2,5 мм
95-100*




1,25 мм
95-100*



Содержание крупного заполнителя в а/б смеси по фракциям, %
0-60*



Содержание крупного заполнителя, %
40,01 - 60,00*



Полные остатки на ситах, % по массе
20 мм
0-100*




15 мм
0-100*




10 мм
0-100*




5 мм
0-100*



Порода крупного заполнителя, входящего в состав смеси
интрузивный или эффузивный или осадочный или метаморфический или щебень из гравия



Группа по форме зерен
1 – 4*



Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе
0-35



Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, % по массе
не менее 80



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по дробимости
Не ниже 400



Потеря массы при определении марки по дробимости, %
0-34



Содержание зерен слабых пород, % по массе
0-15



Марка по морозостойкости
Не ниже F15



Количество проведенных циклов насыщения в растворе сернокислого натрия-высушивания при определении марки по морозостойкости
Не менее 3



Потеря массы при определении марки по морозостойкости, %
Не более 10



Потеря массы при распаде, %
Не более 7



Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
0-3



Содержание глины в комках, % по массе, не более
0,25



3. Битум нефтяной дорожный вязкий
Наличие.



Марка битума
БНД 90/130 или БНД 130/200



Температура размягчения по
кольцу и шару, оС
не ниже 40



Глубина проникания иглы, 0,1 мм:
при 25 оС
при 0 оС

91-200*
Не менее 28



Растяжимость, см:
при 25 оС
при 0 оС

Не менее 65
Не менее 4,0



Температура хрупкости, оС
Не выше -17



Температура вспышки, оС
Не ниже 220 оС



Изменение температуры
размягчения после прогрева, оС
Не более 6




Индекс пенетрации
-1,0 до +1,0*



Содержание битума в смеси, % по массе
не менее 4,0



Истинная плотность битума
не менее 0,8 г/смі



4. Природный песок или песок из отсевов дробления горных пород
Наличие.




Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе
Не более 1,0



Истинная плотность песка (отсева), г/см3
не менее 2,0 г/смі



Содержание песка (отсева) в смеси, %
0-60*



Модуль крупности песка
Не менее 0,1



Группа песка
Очень крупный или повышенной крупности или крупный или средний или мелкий или очень мелкий или тонкий или очень тонкий



Полный остаток песка на сите с сеткой № 063, % по массе
0-100



Класс песка
I или II



Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
Не более 10



Содержание глины в комках, % по массе
Не более 2,0



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по прочности песка из отсевов дробления
Не менее 400



Группа песка из отсевов дробления по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
1 или 2 или 3



Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %
Не более 35



Зерновой состав мелкого заполнителя:
Размер зерен мельче 10 мм,
% по массе

не менее 95



Размер зерен мельче 5 мм, % по массе
не менее 80



Размер зерен мельче 2,5 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 1,25 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,63 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,315 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,16 мм, % по массе
не более 20



Размер зерен мельче 0,071 мм, % по массе
0-20*

27
Дорожная одежда
(основание)
ГОСТ 9128-2009
ГОСТ 8267-93
ГОСТ 8736-93
ГОСТ 31424-2010
ГОСТ 22245-90
ГОСТ 30108-94

1. Горячая пористая крупнозернистая асфальтобетонная смесь марки II
Наличие.



Температура асфальтобетонной смеси при выпуске из смесителя в зависимости от марки применяемого битума
Температура смеси оС
130-150*




Глубина проникания иглы при 25 оС
91-200*



Минеральная составляющая асфальтобетонной смеси
Щебеночная или гравийная



Величина остаточной пористости, %
5,01-10,0*



Размер зерен мельче 40 мм,
% по массе
90-100*



Размер зерен мельче 20 мм,
% по массе
75-100*



Размер зерен мельче 15 мм,
% по массе
64-100*



Размер зерен мельче 10 мм,
% по массе
52-88*



Размер зерен мельче 5 мм,
% по массе
40-60*



Размер зерен мельче 2,5мм,
% по массе
28-60*



Размер зерен мельче 1,25 мм,
% по массе
16-60*



Размер зерен мельче 0,63 мм,
% по массе
10-60*



Размер зерен мельче 0,315 мм,
% по массе
8-37*



Размер зерен мельче 0,16 мм,
% по массе
5-20*



Размер зерен мельче 0,071 мм,
% по массе
2-8*



Значение водонасыщения для образцов, отформованных из смеси, в % по объему
4,01 - 10,0



Значение водонасыщения для вырубок и кернов готового покрытия, в % по объему, не более
10,0



Пористость минеральной части,%
Не более 23



Коэффициент вариации
Не более 0,18



Средняя плотность уплотненного материала, г/см3
Не менее 2,0



2. Крупный заполнитель, входящий в состав смеси
Наличие.



Крупный заполнитель, мм.
Фракции




5(3)-40



Истинная плотность, г/см3
не ниже 2,0



Зерновой состав, % по массе
50 мм
До 0,5




40 мм
До 10




30 мм
30 - 60*




25 мм
До 0,5




20 мм
До 10 и (или) 90-100*




18,75 мм
До 0,5




17,5 мм
30 - 60*




15 мм
До 10 и (или) 30 - 60* и (или) 90-100*




12,5 мм
До 0,5 и (или) 30 - 60*




11,5 мм
30 - 60*




10 мм
До 10 и (или) 90-100*




7,5 мм
30 - 60*




6,5 мм
30 - 60*




5,0 мм
90-100*




3,0 мм
90-100*




2,5 мм
95-100*




1,25 мм
95-100*



Содержание крупного заполнителя в а/б смеси по фракциям, %
0-60*



Содержание крупного заполнителя, %
40,01 - 60,00*



Полные остатки на ситах, % по массе
20 мм
0-100*




15 мм
0-100*




10 мм
0-100*




5 мм
0-100*



Порода крупного заполнителя, входящего в состав смеси
интрузивный или эффузивный или осадочный или метаморфический или щебень из гравия



Группа по форме зерен
1 – 4*



Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе
0-35



Содержание дробленых зерен в щебне из гравия, % по массе
не менее 80



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по дробимости
Не ниже 400



Потеря массы при определении марки по дробимости, %
0-34



Содержание зерен слабых пород, % по массе
0-15



Марка по морозостойкости
Не ниже F15



Количество проведенных циклов насыщения в растворе сернокислого натрия-высушивания при определении марки по морозостойкости
Не менее 3



Потеря массы при определении марки по морозостойкости, %
Не более 10



Потеря массы при распаде, %
Не более 7



Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
0-3



Содержание глины в комках, % по массе, не более
0,25



3. Битум нефтяной дорожный вязкий
Наличие.



Марка битума
БНД 90/130 или БНД 130/200



Температура размягчения по
кольцу и шару, оС
не ниже 40



Глубина проникания иглы, 0,1 мм:
при 25 оС
при 0 оС

91-200*
Не менее 28



Растяжимость, см:
при 25 оС
при 0 оС

Не менее 65
Не менее 4,0



Температура хрупкости, оС
Не выше -17



Температура вспышки, оС
Не ниже 220 оС



Изменение температуры
размягчения после прогрева, оС
Не более 6




Индекс пенетрации
-1,0 до +1,0*



Содержание битума в смеси, % по массе
не менее 4,0



Истинная плотность битума
не менее 0,8 г/смі



4. Природный песок или песок из отсевов дробления горных пород
Наличие.




Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе
Не более 1,0



Истинная плотность песка (отсева), г/см3
не менее 2,0 г/смі



Содержание песка (отсева) в смеси, %
0-60*



Модуль крупности песка
Не менее 0,1



Группа песка
Очень крупный или повышенной крупности или крупный или средний или мелкий или очень мелкий или тонкий или очень тонкий



Полный остаток песка на сите с сеткой № 063, % по массе
0-100



Класс песка
I или II



Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе
Не более 10



Содержание глины в комках, % по массе
Не более 2,0



Класс материала по суммарной удельной эффективной активности естественных радионуклидов
I или II или III



Величина суммарной удельной
эффективной активности
естественных радионуклидов, Бк/кг
Не более 1500



Марка по прочности песка из отсевов дробления
Не менее 400



Группа песка из отсевов дробления по содержанию зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы
1 или 2 или 3



Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %
Не более 35



Зерновой состав мелкого заполнителя:
Размер зерен мельче 10 мм,
% по массе

не менее 95



Размер зерен мельче 5 мм, % по массе
не менее 80



Размер зерен мельче 2,5 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 1,25 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,63 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,315 мм, % по массе
0-100*



Размер зерен мельче 0,16 мм, % по массе
не более 20



Размер зерен мельче 0,071 мм, % по массе
0-20*

28
Монолитные бетонные и железобетонные
Конструкции
ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 7473-2010,
ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 8267-93,
ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 18105-2010,
СНиП 3.06.04-91, ГОСТ 31424-2010,
ГОСТ Р 55224-2012.
Бетон и бетонная смесь

Наличие.



Класс бетона по прочности на сжатие В30
Наличие.



Группа бетонной смеси по показателю удобоукладываемость
П или Ж



Показатель удобоукладываемости по осадке конуса, см
1- 20



Максимально допустимое отклонение по показателю осадка конуса, см
не более ±2



Расслаиваемость бетонной смеси по показателю раствороотделение, %, не более
4



Расслаиваемость бетонной смеси по показателю водоотделение, %, не более
0,8



Марка бетонной смеси по показателю осадка конуса
П1 или П2 или П3 или П4



Требуемую прочность бетона, МПа
не менее 32,1



Порода щебня, используемого в бетонной смеси
интрузивные или эффузивные или осадочные или метаморфические



Марка щебня используемого в качестве заполнителя, по дробимости
не ниже 800



Марка бетонной смеси по жесткости
Ж1 или Ж2 или Ж3 или Ж4



Марка по истираемости щебня, используемого в качестве заполнителя
не ниже И2



Марка по морозостойкости щебня, используемого в качестве заполнителя
не ниже F300



Жесткость бетонной смеси , с, не менее
5



Потеря массы щебня, используемого в качестве заполнителя, при распаде, %, не более
5



Содержание в щебне глины в комках, % по массе, не более
0,25



Группа щебня, используемого в качестве заполнителя
1-4*



Содержание в щебне пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
2



Потеря массы при испытании щебня на определение марки по истираемости, %, не более
35



Содержание в щебне зерен слабых пород, % по массе, не более
10



Потеря массы при испытании щебня из изверженных пород на определение марки по дробимости, не более, %
25



Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более
35



Потеря массы щебня при испытании насыщением в растворе сернокислого натрия и высушивания, %, не более
3



Контроль прочности бетона проводят по схемам
А или Б или В или Г



Коэффициент требуемой прочности
не менее 1,07



Типы по вещественному составу
ЦЕМ I или ЦЕМ II/А-Ш или ЦЕМ II/В-Ш или ЦЕМ II/А-П или ЦЕМ II/A-З или ЦЕМ III/А или ЦЕМ V/A или ЦЕМ II/А-Г или ЦЕМ II/A-MК или ЦЕМ II/А-И или ЦЕМ II/А-К или ЦЕМ IV/A



Классы прочности цемента
32,5Н или 32,5Б или 42,5Н или 42,5Б или 52,5Н или 52,5Б



Предел прочности цемента при сжатии в возрасте 28 сут, МПа
не менее 32,5



Содержание в песке (песке из отсева дробления) пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
2



Предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 сут., МПа
не менее 5,5



Группа песка (песка из отсева дробления)
Средний или крупный или повышенной крупности



Полный остаток на сите №063, %
30-75



Наименование мелкого заполнителя
Природный песок или песок из отсева дробления



Марка по морозостойкости
не ниже F300



Марка по водонепроницаемости
не ниже W6

29
Монолитные бетонные и железобетонные
Конструкции
ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 7473-2010,
ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 8267-93,
ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 18105-2010,
СНиП 3.06.04-91, ГОСТ 31424-2010,
ГОСТ Р 55224-2012.
Бетон и бетонная смесь

Наличие.



Класс бетона по прочности на сжатие В15
Наличие.



Группа бетонной смеси по показателю удобоукладываемость
П или Ж



Показатель удобоукладываемости по осадке конуса, см
1- 20



Максимально допустимое отклонение по показателю осадка конуса, см
не более ±2



Расслаиваемость бетонной смеси по показателю раствороотделение, %, не более
4



Расслаиваемость бетонной смеси по показателю водоотделение, %, не более
0,8



Марка бетонной смеси по показателю осадка конуса
П1 или П2 или П3 или П4



Требуемую прочность бетона, МПа
не менее 16,05



Порода щебня, используемого в бетонной смеси
интрузивные или эффузивные или осадочные или метаморфические



Марка щебня используемого в качестве заполнителя, по дробимости
не ниже 800



Марка бетонной смеси по жесткости
Ж1 или Ж2 или Ж3 или Ж4



Марка по истираемости щебня, используемого в качестве заполнителя
не ниже И2



Марка по морозостойкости щебня, используемого в качестве заполнителя
не ниже F300



Жесткость бетонной смеси , с, не менее
5



Потеря массы щебня, используемого в качестве заполнителя, при распаде, %, не более
5



Содержание в щебне глины в комках, % по массе, не более
0,25



Группа щебня, используемого в качестве заполнителя
1-4*



Содержание в щебне пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
2



Потеря массы при испытании щебня на определение марки по истираемости, %, не более
35



Содержание в щебне зерен слабых пород, % по массе, не более
10



Потеря массы при испытании щебня из изверженных пород на определение марки по дробимости, не более, %
25



Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более
35



Потеря массы щебня при испытании насыщением в растворе сернокислого натрия и высушивания, %, не более
3



Контроль прочности бетона проводят по схемам
А или Б или В или Г



Коэффициент требуемой прочности
не менее 1,07



Типы по вещественному составу
ЦЕМ I или ЦЕМ II/А-Ш или ЦЕМ II/В-Ш или ЦЕМ II/А-П или ЦЕМ II/A-З или ЦЕМ III/А или ЦЕМ V/A или ЦЕМ II/А-Г или ЦЕМ II/A-MК или ЦЕМ II/А-И или ЦЕМ II/А-К или ЦЕМ IV/A



Классы прочности цемента
32,5Н или 32,5Б или 42,5Н или 42,5Б или 52,5Н или 52,5Б



Предел прочности цемента при сжатии в возрасте 28 сут, МПа
не менее 32,5



Содержание в песке (песке из отсева дробления) пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
2



Предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 сут., МПа
не менее 5,5



Группа песка (песка из отсева дробления)
Средний или крупный или повышенной крупности



Полный остаток на сите №063, %
30-75



Наименование мелкого заполнителя
Природный песок или песок из отсева дробления



Марка по морозостойкости
не ниже F100

30
Монолитные бетонные и железобетонные
Конструкции
ГОСТ 26633-2012, ГОСТ 7473-2010, ГОСТ 31108-2003, ГОСТ 8267-93, ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 25100-2011, ГОСТ 18105-2010, СНиП 3.06.04-91, ГОСТ 31424-2010,
Бетон и бетонная смесь

Наличие



Класс бетона по прочности на сжатие В25 по ГОСТ 26633-2012
Наличие.



Группа бетонной смеси по показателю удобоукладываемость
П или Ж



Показатель удобоукладываемости по осадке конуса, см
1- 20



Максимально допустимое отклонение по показателю осадка конуса, см
не более ±2



Расслаиваемость бетонной смеси по показателю раствороотделение, %, не более
4



Расслаиваемость бетонной смеси по показателю водоотделение, %, не более
0,8



Марка бетонной смеси по показателю осадка конуса
П1или П2 или П3 или П4



Требуемая прочность бетона, МПа
не менее 26,75



Порода щебня, используемого в бетонной смеси
интрузивные или эффузивные или осадочные или метаморфические



Марка щебня используемого в качестве заполнителя, по дробимости
не ниже 800



Марка бетонной смеси по жесткости
Ж1 или Ж2 или Ж3 или Ж4



Марка по истираемости щебня, используемого в качестве заполнителя
не ниже И2



Марка по морозостойкости щебня, используемого в качестве заполнителя
не ниже F200



Жесткость бетонной смеси, с
не менее 5



Потеря массы щебня, используемого в качестве заполнителя, при распаде, %, не более
5



Содержание в щебне глины в комках, % по массе, не более
0,25



Группа щебня, используемого в качестве заполнителя
1-4*



Содержание в щебне пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
2



Потеря массы при испытании щебня на определение марки по истираемости, %, не более
35



Содержание в щебне зерен слабых пород, % по массе, не более
10



Потеря массы при испытании щебня на определение марки по дробимости, %, не более
25



Содержание в щебне зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % по массе, не более
35



Потеря массы щебня при испытании насыщением в растворе сернокислого натрия и высушивания, %
не более 3



Контроль прочности бетона проводят по схемам
А или Б или В или Г



Коэффициент требуемой прочности
не менее 1,07



Типы по вещественному составу
ЦЕМ I или ЦЕМ II/А-Ш или ЦЕМ II/В-Ш или ЦЕМ II/А-П или ЦЕМ II/A-З или ЦЕМ III/А или ЦЕМ V/A или ЦЕМ II/А-Г или ЦЕМ II/A-MК или ЦЕМ II/А-И или ЦЕМ II/А-К или ЦЕМ IV/A



Классы прочности цемента
32,5Н или 32,5Б или 42,5Н или 42,5Б или 52,5Н или 52,5Б



Предел прочности цемента при сжатии в возрасте 28 сут, МПа
не менее 32,5



Содержание в песке (песке из отсева дробления) пылевидных и глинистых частиц, % по массе, не более
3



Предел прочности цемента при изгибе в возрасте 28 сут., МПа
не менее 5,5



Группа песка (песка из отсева дробления)
Средний или крупный или повышенной крупности



Полный остаток на сите №063
30- 75



Наименование мелкого заполнителя
Природный песок или песок из отсева дробления


Инструкция по заполнению требований к материалам (конструкциям), применяемым при выполнении работ
При подаче сведений участники аукциона не изменяют столбец «характеристики», при указании показателей предлагаемых к применению материалов участники ориентируются на столбец «показатели соответствия.
При подаче сведений участниками аукциона должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными настоящим разделом.
Если в столбце «показатели соответствия» значение показателя технического или функционального параметра установлено как «наличие», то такое значение является точным и не подлежит изменению участником аукциона при подготовке заявки на участие в аукционе.
Если в столбце «показатели соответствия» значение показателя технического или функционального параметра установлено конкретное, то такое значение участник аукциона указывает в соответствии с его характеристикой в столбце «характеристики» и (или) с учетом собственных расчетов выполненных по нормативной документации и (или) документов о качестве материала (изделия) и (или) в соответствии с нормативно-техническими документами.
Если в столбце «показатели соответствия» значение показателя технического или функционального параметра сопровождается наречием или предлогом, то участник аукциона указывает конкретные показатели предлагаемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования.
Если в столбце «показатели соответствия» значение показателя технического или функционального параметра указано в диапазоне, и при этом не отмечено знаком «*», то участник аукциона указывает такие показатели неконкретно, в диапазоне не выходящем за рамки диапазона, указанного в столбце «показатели соответствия».
Если в столбце «показатели соответствия» значение показателя технического или функционального параметра указано в диапазоне, но при этом отмечено знаком «*», то участник аукциона указывает конкретное значение показателя в указанном диапазоне.
Если в столбце «показатели соответствия» значение показателя технического или функционального параметра сопровождается союзом, то участник аукциона указывает один из предложенных показателей предлагаемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования.
Если в столбце «показатели соответствия» значение показателя технического или функционального параметра сопровождается союзами и (или), то участник аукциона указывает один или, при необходимости, более одного из предложенных показателей предлагаемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования.
Примечание: В случае выхода актуализированной версии документов, применяется актуализированная редакция, а также при разночтении наименования ГОСТов следует руководствоваться действующими государственными стандартами на применяемые материалы и изделия
ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них

г.Петровск-Забайкальский

Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Кузнецова Андрея Иннокентьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на основании _________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ и услуг по содержанию 82,623 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с Перечнем автомобильных дорог (Приложение № 6 к Контракту) в период с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2017 года, обеспечивающих безопасное и бесперебойное движение транспортных средств.
1.2. Конкретные виды и объемы работ по содержанию дороги, сроки их выполнения, а также требуемый уровень содержания и порядок контроля определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту)
1.3. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ, указанных в п. 1.1 настоящего Контракта, в соответствии с утвержденной сметной документацией, требованиями Технического задания (Приложение № 1 к Контракту), условиями настоящего Контракта и иными приложениями к нему.
2. Управление Контрактом
2.1. Интересы Заказчика по управлению Контрактом представляет заместитель начальника отдела сельского хозяйства и территориального развития Администрации муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Кострова Елена Георгиевна, которая с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное участие в регулировании работ по объекту, и формировать штат инспекторов, выполняющих технический надзор за выполнением работ по Контракту, а также уполномоченных им лиц, осуществляющих контроль за ходом выполнения Контракта.
2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет ______________________________________________________________ .
2.3. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, лицензией, сертификатом, либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. Подрядчик уведомляет Заказчика о привлечении субподрядных организаций в течение пяти рабочих дней с момента заключения договора субподряда.
3. Стоимость Контракта
3.1. Общая стоимость работ по содержанию 82,623 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (далее – цена Контракта) составляет ______________________________________рублей.
3.2. Цена Контракта включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы, а также иные расходы Подрядчика, связанные с выполнением условий Контракта в полном объеме, в том числе расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Цена Контракта на период действия Контракта устанавливается на основании результатов аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объемов работ и иных условий исполнения Контракта.
4. Порядок оплаты работ
4.1. Оплата осуществляется в безналичной форме на расчетный счет Подрядчика в соответствии с лимитами бюджетных обязательств текущего финансового года.
4.2. Заказчик не производит авансирование Подрядчику.
4.3. Ежемесячные платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Заказчику на текущий период с учетом коэффициента, полученного по результатам аукциона.
4.4. Оплата работ осуществляется в течение 30 дней после подписания обеими сторонами справки по форме КС-3 о выполненных работах с расшифровкой объемов работ по акту формы КС-2.
5. Сроки выполнения работ
5.1. Порядок и сроки выполнения работ определяются Календарным графиком (Приложение № 2 к Контракту).
Начало работ - с момента заключения муниципального контракта.
Окончание работ - 31 декабря 2017 года.
6. Обязательства и права Заказчика
6.1. В целях реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
6.1.1. Передать Подрядчику по акту необходимую для ведения работ документацию.
6.1.2. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком настоящего Контракта, включая организацию и проведение контроля качества работ и материалов, а также целевого использования выделенных денежных средств.
6.1.3. Осуществлять ежемесячную приемку выполненных работ до 25-го числа каждого месяца в соответствии с условиями настоящего Контракта с оформлением двухстороннего акта по форме КС-2 и справки стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, являющихся основанием для проведения взаиморасчетов и оплаты работ.
6.1.4. Своевременно информировать Подрядчика о планируемых изменениях режима эксплуатации автомобильных дорог, нормативной документации, условий финансирования и правил приемки работ, о поступающих от пользователей дорог замечаниях, претензиях, жалобах, исках, возникновению которых послужила деятельность Подрядчика.
6.1.5. Рассматривает план производства работ, представленный Подрядчиком, в течение 5-ти рабочих дней с момента его получения.
6.1.6. В случае уменьшения Заказчиком в соответствии с п. 8.8 Контракта суммы очередного ежемесячного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) – перечислить в установленном порядке данную неустойку (пеню, штрафы) в доход соответствующего бюджета на основании платёжного документа, оформленного Заказчиком, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные проверки на место проведения работ и участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по настоящему Контракту.
6.2.2. Заказчик оставляет за собой право оплатить Подрядчику только те работы и объемы, которые подтверждены исполнительной и другой технической документацией.
6.2.3. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества их выполнения, акт выполненных работ не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.
6.2.4. Заказчик имеет право выдавать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных в ходе осмотров недостатков содержания автомобильных дорог (несоответствие ГОСТ, СНиП). Приказы и распоряжения Заказчика имеют статус Предписаний и являются обязательными для исполнения Подрядчиком. Их неисполнение служит основанием для применения мер ответственности, предусмотренных п. 8.1 настоящего Контракта.
6.2.5. Заказчик имеет право выдавать письменные Распоряжения и Предписания о приостановке или запрещении работ при нарушении технологии работ, при обнаружении отступлений от действующих нормативных документов, применении некачественных материалов, невыполнении предыдущих распоряжений и предписания Заказчика, а так же неблагоприятных погодных условиях и по другим причинам, влияющим на качество и сроки выполнения работ, Предписания об устранении нарушений в порядке исполнения правомерных требований органов местного самоуправления, органов ГИБДД МВД России, органов прокуратуры Российской Федерации, иных контролирующих (надзорных) органов об устранении нарушений, связанных с исполнением Контракта.
6.2.6. В целях экономного и эффективного использования финансовых ресурсов Заказчик вправе принимать и подписывать объёмы по транспортировке грунта, инертных материалов (щебень, гравий, ПГС и др.) в пределах границ Петровск-Забайкальского района Забайкальского края.
7. Обязательства и права Подрядчика
Для выполнения работ (услуг) по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя следующие обязательства:
7.1. Обеспечить в период с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2017 года бесперебойное и безопасное движение транспортных средств по закрепленным за ним участкам автомобильных дорог, а также сохранность всего имущества входящего в состав автодорог за счет систематического и ежедневного ведения работ по устранению дефектов содержания.
7.2. Выполнить работы по содержанию участков автомобильных дорог в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту).
7.3. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с условиями настоящего Контракта и всех приложений к нему.
7.4. В течение 5-ти рабочих дней, после заключения настоящего Контракта разработать и передать на согласование с Заказчиком проект производства работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
7.5. Обеспечить качественное выполнение работ по Контракту, согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к Контракту), руководствуясь требованиями, предъявляемыми Государственными стандартами, и другими нормативными документами к состоянию проезжей части, обочин, обстановке пути, земляного полотна, искусственных сооружений, а также в соответствии с природоохранным законодательством и действующими санитарными нормами.
7.6. Согласовать с ГИБДД и Заказчиком схемы ограждения мест производства работ и нести ответственность за безопасность движения в зонах производства работ.
7.7. Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить на согласование Заказчику транспортную схему на вывозку всех материалов.
7.8. Обеспечить в ходе производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, соблюдению норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. Приказы, распоряжения Заказчика по выполнению работ, указанных в данном пункте являются обязательными для исполнения Подрядчиком и имеют статус предписаний, не исполнение которых является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных п.8.1 настоящего Контракта.
7.9. Обеспечить представителя Заказчика легковым транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра дороги и приемки выполненных работ.
7.10. Предоставлять Заказчику к 20-му числу каждого месяца к приемке выполненных работ исполнительную документацию, журналы производства работ, подготовленные к подписанию документы (акты формы КС-2 и справки КС-3) за отчетный период. Отчетным периодом считается период с 21-го числа предыдущего по 20-е число текущего месяца.
7.11. В период проведения приемки выполненных работ согласовывать адреса выполнения объемных работ на последующий отчетный период с Заказчиком. Выполненные объемные работы без согласования адресов оплате не подлежат.
7.12. Принимать участие в работе инспекционных комиссий по контролю качества содержания дорог.
7.13. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ.
7.14. Подрядчик принимает на себя обязательство по целевому, экономному и эффективному использованию финансовых ресурсов, выделенных на содержание автомобильных дорог, в том числе за счет внедрения прогрессивных и ресурсосберегающих дорожных технологий, и материалов.
7.15. Выполнять мобилизационные задания (заказы), установленные Заказчиком.
7.16. На срок действия настоящего Контракта Подрядчик обязан взаимодействовать с администрациями поселений, по территории которых проходят обслуживаемые Подрядчиком участки автомобильных дорог; подразделением ГИБДД МВД России, МЧС России и другими органами исполнительной власти, учреждениями и организациями, способствующими выполнению настоящего Контракта и контролю за транспортно-эксплуатационным состоянием обслуживаемых участков автомобильных дорог.
7.17. В нештатных ситуациях, в целях обеспечения безопасности участников движения и пассажиров Подрядчик обязан незамедлительно и самостоятельно принимать решения и обеспечивать выполнение работ по расчистке проезжей части дороги, изменению маршрута движения транспортных средств, временному ограничению и (или) запрещению проезда по поврежденным и (или) опасным для движения транспорта участкам автомобильной дороги.
С момента обнаружения нештатных ситуаций на автомобильной дороге, препятствующих безопасному или бесперебойному движению транспортных средств, Подрядчик обязан немедленно приступить к ликвидации их последствий.
Нештатными ситуациями являются:
- последствия дорожно-транспортных происшествий, препятствующих бесперебойному и (или) безопасному движению транспортных средств;
- неблагоприятные погодные явления;
- ликвидация последствий техногенных и (или) природных катастроф аварии на промышленных объектах, землетрясения, наводнения и т.п., вызвавших разрушения отдельных участков (сооружений) на закрепленном за Подрядчиком, участком автомобильной дороги.
7.18. В целях своевременной и качественной подготовки автодорог общего пользования к работе в зимний период Подрядчик обязан произвести заготовку противогололедных материалов, перекрыть (по возможности) движение по деревянным мостам с устройством объездов, обустроить ледовые переправы.
7.19. Принять необходимые меры по сохранности автомобильных дорог от механических и иных повреждений, ухудшающих ее транспортно-эксплуатационное состояние, и вызванных несанкционированными действиями юридических или физических лиц (включая прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений в полосе отвода и придорожной полосе, уничтожение или порчу дорожных знаков и других элементов обстановки пути, а также проезд по участку автомобильной дороги транспортных средств масса, нагрузки на ось или габариты которых превышают допустимые значения).
Для взыскания ущерба лиц, чьи действия повлекли ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги, Подрядчик обязан принять меры по документальному фиксированию нанесения таких повреждений и предоставить указанные документы Заказчику.
7.20. По предоставлению к 25-му числу каждого месяца в бухгалтерию Заказчика подписанные акты выполненных работ и счета на их оплату для дальнейшего финансирования, а также по подготовке, оформлению и своевременному представлению оперативной информации о состоянии дорог, статистической и иной установленной государственной отчетности, кроме того исполнительной документации, включая корректировку паспорта автомобильной дороги и схемы дислокации дорожных знаков, Проектов организации дорожного движения.
7.21. Подрядчик гарантирует качество и достоверность предоставляемой информации.
7.22. Если в ходе выполнения настоящего Контракта потребуется получение специального разрешения на выполнение отдельных видов работ, то Подрядчик обязан получить разрешение до начала их выполнения.
7.23. Подрядчик обязан по требованию Заказчика предоставлять фотоматериал по выполненным работам.
7.24. Подрядчик обязан производить мониторинг по состоянию проезда на обслуживаемых автодорогах и предоставлять информацию Заказчику.
7.25. Подрядчик обязан в течение суток в письменной форме известить Заказчика о фактах несанкционированных действий юридических или физических лиц в полосе отвода автомобильной дороги (прокладка инженерных коммуникаций, строительство зданий и сооружений, установка дорожных знаков и указателей, организация мест несанкционированной торговли, установка рекламы и т.п., размещение которых не согласовано в установленном порядке), и в течение 3 дней принять меры к прекращению несанкционированных действий, ликвидации возникших дефектов, документальному фиксированию фактов несанкционированных действий для целей последующего предъявления Заказчиком требований о возмещении ущерба указанными лицами.
7.26. Подрядчик обязан ликвидировать дефекты автомобильной дороги, возникшие вследствие произошедшего ДТП, в возможно короткий срок.
7.27. Подрядчик обязан оборудовать площадки хранения противогололёдных материалов и заготовить за свой счёт противогололёдные материалы в объёмах, рассчитанных в соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утверждённым распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.
7.28. Подрядчик обязан обеспечить допуск на обслуживаемые им автодороги организаций, осуществляющих охрану, в том числе пожарную, а также исполнять предписания, выданные указанными организациями в рамках их компетенции об устранении выявленных на дорогах нарушений, в сроки, указанные в предписаниях.
7.29. Вести с момента начала действия Контракта и до момента прекращения его действия журналы производства работ, журнала входного, операционного и лабораторного контроля на русском языке, оформленные и заверенные в установленном порядке.
7.30. С момента начала действия Контракта и до момента прекращения его действия организовать и обеспечивать круглосуточное дежурство диспетчерской службы и необходимой техники для оперативного принятия мер по предупреждению или ликвидации последствий экстремальных, чрезвычайных ситуаций, осуществлять оперативное взаимодействие с органами МЧС, ГИБДД, другими заинтересованными органами, ведомствами и службами для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (паводки, пожары, землетрясения и т.д.). Диспетчерская служба Подрядчика обязана ежедневно в согласованное время предоставлять Заказчику информацию о состоянии проезда, ДТП, погодных условиях, выполненных работах.
7.31. В случае возникновения на участке гарантийного обслуживания третьего лица, выполнявшего работы по строительству или реконструкции, капитальному ремонту или ремонту, содержанию участков автодорог и искусственных сооружений на них, дефекта, который подлежит устранению по гарантийным обязательствам третьего лица, Подрядчик обязан незамедлительно информировать об этом Заказчика и принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе, в необходимых случаях, по ограничению или закрытию дорожного движения, обеспечению объезда аварийного участка, информированию участников дорожного движения.
7.32. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, образующихся при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в соответствии с законодательством РФ, а также осуществлять все расходы и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.
7.33. Подрядчик обязан, после согласования с Заказчиком, за свой счёт информировать пользователей и потенциальных пользователей о случаях, когда автодорога или её часть не может использоваться (в том числе ввиду закрытия отдельных полос или съездов), а также предоставлять потенциальным пользователям информацию о протяжённости закрытой или ограниченной для движения части автодороги, времени простоя на ней, указывать любые существующие альтернативные данной дороге проезды.
7.34. Подрядчик при ежемесячной сдаче объёмов выполненных работ обязан обеспечить присутствие своего представителя, имеющего доверенность от Подрядчика на представление интересов Подрядчика, право получения Предписаний Заказчика и других контролирующих органов (ГИБДД МВД, Гослесслужба, РТИ Минтранса России и т.д.).
7.35. Подрядчик обязан в течение 5-ти дней уведомить Заказчика о привлечении субподрядных организаций (в случае привлечения субподрядной организации).
8. Ответственность сторон
8.1. Ответственность Подрядчика:
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с него пеню в следующих случаях:
- за нарушение сроков окончания выполнения работ по Контракту, предусмотренных п. 5.1. Контракта.
При нарушении Контрактных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе взыскать с него штраф в следующих случаях:
- за неисполнение или несвоевременное исполнение предписаний об устранении выявленных нарушений при содержании автомобильных дорог, выданных представителями Заказчика либо другими контролирующими органами и переданные Заказчиком Подрядчику, за каждый выявленный факт;
- за неисполнение или несвоевременное исполнение повторно выданных предписаний об устранении выявленных нарушений при содержании автомобильных дорог, выданных представителями Заказчика либо другими контролирующими органами и переданные Заказчиком Подрядчику, за каждый выявленный факт;
- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства работ» при выполнении работ, за каждый выявленный факт;
- за не предоставление проекта производства работ в сроки согласно п. 6.4 настоящего Контракта;
- за нарушение сроков, указанных в распоряжениях, требованиях и извещениях Заказчика.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в виде фиксированной суммы в размере 5% цены Контракта и составляет _____________ (_______________________________) рубля ___ копеек.
8.2. При невыполнении обязательств по Контракту кроме уплаты пеней, штрафов Подрядчик возмещает также понесенные Заказчиком убытки. Убытки, причиненные Заказчику вследствие нарушения обязательств Подрядчиком, подлежат взысканию в полном объеме сверх суммы неустойки.
8.3. Уплата Подрядчиком пеней, штрафов или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.
8.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
8.5. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие неудовлетворительных дорожных условий, за исключением ДТП, произошедших вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Подрядчик обязан компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесённым третьим лицам, возникший вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или интеллектуальных прав.
8.6. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.
8.7. Сумма неустойки (штрафов, пеней), предъявленных Подрядчику Заказчиком, уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет муниципального района «Петровск-Забайкальский район» с предоставлением Заказчику соответствующего подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком претензии Заказчика.
8.8. Сумма неустойки (штрафов, пеней) на основании статей 308 и 313 Гражданского кодекса РФ и статьи 160.1 Бюджетного кодекса РФ может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Подрядчику и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход бюджета муниципального района «Петровск-Забайкальский район». В этом случае при осуществлении уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных Подрядчиком работ Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате Подрядчиком в связи с неисполнением и (или) ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств. В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки, основанием для ее начисления и уменьшением Заказчиком суммы текущего платежа на сумму начисленной неустойки, в акте на выполненные работы дополнительно указываются: сумма неустойки, основание ее начисления и итоговая сумма очередного платежа, учитывающая уменьшение текущего платежа на начисленную сумму неустойки. Подписание Подрядчиком указанного акта на выполненные работы подтверждает согласие Подрядчика с основанием и суммой начисленной неустойки, а также с правом Заказчика на уменьшение суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов) и перечислением Заказчиком начисленной суммы неустойки (пеней, штрафов) в доход бюджета муниципального района «Петровск-Забайкальский район».
В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки акт на выполненные работы подписывается Сторонами без указания на удержание неустойки и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки, а неустойка взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8.9. Ответственность Заказчика:
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в виде фиксированной суммы в размере 2% цены Контракта и составляет _____________ (_______________________________) рубля ___ копеек.
8.10. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе реализации настоящего Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием непредсказуемых природных явлений, военных действий или общественно политических конфликтов в зоне обслуживаемых дорог, изменения законодательных актов, регулирующих вопросы строительства и эксплуатации автомобильных дорог, если эти обстоятельства непосредственно и негативно повлияли на исполнение настоящего Контракта.
9.2. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы оформляется двусторонним соглашением.
9.3. Если Стороны не смогут в течение 3-х дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в порядке, установленном в разделе 13 настоящего Контракта.
10. Внесение изменений в Контракт
10.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Контракта.
10.2. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
10.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом. Принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работ. При этом, принятие Заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и объема работы.
10.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику.
11. Порядок расторжения Контракта
11.1. Контракт может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, по решению суда или Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, а также основаниям, указанным в частях 8 – 26 статьи 95 Федерального Закона №44-ФЗ.
11.2. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении настоящего Контракта, в следующих случаях:
11.2.1. В случае неисполнения 5 (пяти) и более предписаний Заказчика об устранении дефектов ремонта объектов.
11.2.2. В случае применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных разделом 8 Контракта, в совокупности равных или превышающих 10 % цены Контракта.
11.2.3. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Подрядчиком на этапе проведения аукциона.
11.2.4. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
11.2.5. В случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ по ремонту любого из Объектов более чем на пять суток от момента начала выполнения работ, установленных календарным графиком, по причинам, не зависящим от Заказчика.
11.2.6. В иных случаях, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
12. Порядок разрешения споров, претензий Сторон
12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.
12.2. В претензии перечисляются допущенные при исполнении настоящего Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки) штрафа, а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
12.3. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При не достижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
13. Прочие условия
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны.
13.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.
13.4. Подрядчик не вправе осуществлять переуступку Контракта или передачу в субподряд объекта как целое.
13.5. Отношения Сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.
13.6. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
13.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.
13.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
13.9. В случае если Подрядчик в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по Контракту выбрал внесение денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя по Контракту обязательства надлежащим образом, возврат денежных средств производится после сдачи всех работ по Контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика.
13.10. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.
13.11. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и истекает при полном исполнении обязательств Сторонами.
14. Приложения к настоящему Контракту
Приложение № 1 – Техническое задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них
Приложение № 2 – Календарный график на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них
Приложение № 3 – Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ (содержание автомобильных дорог)
Приложение № 4 – Форма журнала производства работ
Приложение № 5 – Ведомость единичных расценок по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них
Приложение № 6 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
Приложение № 7 – Требования к составу проекта производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них
Приложение № 8 – Требования к материалам и конструкциям, применяемым при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них
Все указанные приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.
15. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон
Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
Юридический адрес: 673009, Забайкальский край, г.Петровск-Забайкальский, ул.Горбачевского, 19, телефон (30236) 2-19-84.
ИНН 7517001370 КПП 753101001
л/сч. 03913200860
Отдел № 20 УФК по Забайкальскому краю (Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»)
р/сч 40101810200000010001
ОТДЕЛЕНИЕ ЧИТА Г.ЧИТА
БИК 047601001

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик



Приложение № 1
к Контракту № ___


Техническое задание
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них

1. Подрядчику в период с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2017 г. надлежит осуществлять комплекс работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них и обеспечить уровень содержания:
а) в весенне-летне-осенний период – на всем протяжении дорог и искусственных сооружений на них обеспечить допустимый уровень содержания;
б) в зимний период – на всем протяжении дорог и искусственных сооружений на них обеспечить допустимый уровень содержания;
в) произвести дополнительные работы:
- ремонт мостов на автодороге Катангар – Катаево («кл. Орсук», «кл. Мочалы», с. Кандабаево);
- вырубку кустарника на автодороге Катангар-Катаево (5 км);
- восстановление профиля гравийных дорог на участке автодороги Катангар-Катаево с добавлением нового материала (2000 м).
2. Объем и стоимость работ по содержанию автомобильных дорог определяются на основании утвержденных нормативов.
3. Норматив затрат предусматривает необходимость выполнения следующих работ:

Полоса отвода, земляное полотно и водоотвод:
- систематическое поддержание полосы отвода в чистоте и порядке;
- исправление земляного полотна и водоотвода на отдельных участках с целью восстановления первоначальных характеристик, защитных и укрепительных устройств, подводящих и отводящих русел у мостов;
- подсыпка, срезка и планировка неукрепленных обочин, устранение мелких повреждений и деформаций на укрепленных обочинах;
- планировка откосов насыпей и выемок (с добавлением при необходимости грунта);
- скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах и в полосе отвода;
- ликвидация последствий размывов, обвалов, оползней;
- восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2;
- ликвидация съездов в неустановленных местах;
- предупредительные работы по защите автомобильных дорог от наводнений.

Дорожная одежда:
- очистка асфальтобетонных покрытий от грязи, мусора и посторонних предметов;
- устранение мелких деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок), исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных покрытиях;
- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50 м;
- восстановление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением материалов;
- профилирование и планировка гравийного покрытия.

Искусственные сооружения:
- надзор за всеми искусственными сооружениями с выявлением строительных и эксплуатационных дефектов, с выделением требующих незамедлительного устранения, фиксации их в натуре и в технической документации (книги мостов), вести наблюдения за изменением дефектов во времени, проводить контрольно-инструментальные измерения для выявления общих деформаций элементов, определять объем ремонтных работ по уходу за сооружением и текущему ремонту;
- очистка от грязи и снега элементов мостов;
- проведение текущих и периодических осмотров, состав, периодичность, которых регламентируются нормативно-техническими документами, Методическими рекомендациями по содержанию мостовых сооружений;
- уход за мостовыми и искусственными сооружениями (очистка и ремонт элементов, проезжей части мостов), подмостового пространства, тротуаров, перил, ограждений, подферменных площадок опорных частей);
- уход за регуляционными сооружениями (удаление кустарниковой растительности с откосов насыпи);
- текущее содержание водопропускных труб (очистка водопропускных труб от грязи, мусора, грунтовых наносов, конопатка, замазка швов, сколов, окрашивание оголовков).
Инженерное оборудование, обустройство дорог и обеспечение безопасности дорожного движения:
- нанесение вновь и восстановление изношенной вертикальной и горизонтальной разметки на подготовленные участки автодорог;
- замена и установка недостающих дорожных знаков, указателей и направляющих устройств, приведение в соответствие с дислокацией;
- наклеивание световозвращательной пленки на световозвращательные элементы ограждений, сигнальные столбики;
- окраска элементов обстановки и обустройства автомобильных дорог;
- закрытие для движения на зимний период деревянных мостов (по возможности) с оборудованием объездов.

Зимнее содержание
Подрядчик обязан перед наступлением зимнего периода произвести заготовку противогололёдного материала на площадках хранения ПГМ, вывезти ПГМ на участки с большими продольными уклонами, кривыми малого радиуса, подготовить объезды наледных участков, мостов с ограниченной грузоподъёмностью, подлежащих закрытию в зимний период:
- защита дорог от снежных заносов, в том числе установка (перестановка), разборка и восстановление временных снегозадерживающих устройств; создание снежных валов и траншей для задержания снега (их периодическое обновление), уход за снегозащитными заборами;
- устройство и поддержание в чистоте ледовых дорог и переправ;
- борьба с наледями на автомобильных дорогах, в том числе у искусственных сооружений;
- очистка дорог от снега, уборка снежных валов с обочин;
- борьба с зимней скользкостью.

Примечание: Данные виды работ включают и площади мостовых сооружений

Прочие работы по содержанию:
- ведение журнала производства работ;
- ведение и заполнение карточек на мосты и трубы;
- проведение периодических осмотров мостов и заполнение соответствующих журналов;
- наблюдение за пучинами и наледями и заполнение соответствующих журналов;
- внесение дополнений и изменений в существующую дислокацию ТСОДД.
- участие в визуальной диагностике согласно ВСН 10-87;
- предоставление сведений о сооружениях и оборудовании, повышающих безопасность движения на автомобильных дорогах и сооружениях на них;
Подрядчик выполняет комплекс работ по содержанию автомобильных дорог в соответствии с главой IV «Классификация работ по содержанию автомобильных дорог» «Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», утверждённой приказом Минтранса России от 12.11.2007г №160, с изменениями на 6.08.2008г.

Придорожный сервис:
- уведомлять Заказчика о наличии и появлении на автомобильных дорогах несанкционированных объектов и знаков придорожного сервиса, рекламных щитов.

Отчетность:
- предоставление отчета о ДТП ежеквартально;
- предоставление данных для составления отчетов ДГ-1, ДГ-2;
- предоставление данных о состоянии проезда и наличии ДТП на автодорогах по запросу Заказчика;
- предоставление данных по неснижаемым запасам.


Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик


Приложение № 2
к Контракту № ___


Календарный график на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
и искусственных сооружений на них
Объем работ: 82,623 км
№ п/п
Наименование
конструктивных элементов, видов работ и услуг, этапов и комплексов
Срок исполнения или периодичность проведения
Примечания

1
2
3
4

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЕ-ОСЕННЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

1.Земляное полотно и полоса отвода

1.1
Планировка обочин
с 1 февраля до 30 октября


1.2
Укрепление и подсыпка обочин
Март- сентябрь


1.3
Прочистка и восстановление кюветов
Февраль- сентябрь


1.4

Очистка полосы отвода от посторонних предметов и мусора
В течение года



1.5
Восстановление земляного полотна на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2
по необходимости


1.6
Вырубка кустарника и подлеска на откосах и в полосе отвода автомобильной дороги
В течение года


2.Дорожная одежда

2.1 Усовершенствованный тип покрытия

2.1.1
Очистка покрытий от различных предметов и мусора
В течение года


2.1.2
Ямочный ремонт покрытия (1-й этап – ликвидация 100% ямочности)
с 1 апреля по 20 июля


2.1.2
Ямочный ремонт покрытия (2-й этап – ликвидация 100% ямочности)
с 1 августа по 20 сентября


2.1.3
Заделка трещин и швов
с 1 марта до 30 сентября


2.2 Переходный тип покрытия

2.2.1
Профилировка гравийных дорог с добавлением нового материала до 100 м3
с 1 марта до 30 октября


2.2.2
Восстановление дорожной одежды на участках с пучинистыми и слабыми грунтами на площади до 50 м2
по необходимости


2.2.3
Планировка покрытия гравийных дорог
с 1 марта по 30 октября по необходимости – не менее одного раза в месяц



3.Искусственные сооружения

3.1 Мосты

3.1.1
Очистка проезжей части и тротуаров от грязи и мусора
В течение года


3.1.2
Ремонт перил деревянных мостов
по временной схеме: в течение 3-х суток после обнаружения, по плану до 31 декабря


3.1.3
Окраска перил
с1 марта
по 30 сентября


3.1.4
Очистка подмостового русла
В течение года


3.1.5
Ремонт настила деревянных мостов
по мере изношенности в течение года


3.1.6
Ремонт колесоотбойного бруса
по мере изношенности в течение года


3.2 Трубы

3.2.1
Очистка отверстий труб от грязи и наносов
с 1 апреля по 30 октября


3.2.2
Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором
с 1 апреля по 30 октября


3.2.3
Ремонт мощения русел труб и малых мостов
с 1 апреля по 30 октября


4.Обстановка и обустройство

4.1 Дорожные знаки

4.1.1
Окраска стоек дорожных знаков
С 1 апреля до 30 сентября


4.1.2
Замена дорожных знаков


устаревших - в течение года, сломанных (кроме 2.1 – 2.7 в течение 3-х суток после обнаружения дефекта. Знаки 2.1 – 2.7 в течение 1 суток


4.2 Дорожные ограждения

4.2.1
Установка ограждений
с 1 апреля до 15 октября


4.2.2
Окраска ограждений
с 1 апреля до 15 октября


4.2.3
Наклейка светоотражающих элементов
с 1 апреля до 1 октября


4.3 Сигнальные столбики

4.3.1
Установка сигнальных столбиков
с 1 апреля до 1 октября


4.3.2
Замена сломанных сигнальных столбиков
в течение 5 суток после обнаружения


4.3.3
Окраска сигнальных столбиков
с 1 апреля до 1 октября



ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ

1.1
Очистка проезжей части и не менее Ѕ обочин от снега
5 часов после окончания снегопада


1.2

Ликвидация зимней скользкости

5 часов с момента обнаружения



1.3
Очистка от снега элементов обустройства (знаки, столбики, ограждения, в т.ч. на мостах)
5 часов с момента обнаружения


1.4
Заготовка противогололедного материала на подъемах
с 15 октября по 31 декабря ( пополнение по мере использования)


1.5
Устройство и содержание ледовых дорог и переправ
декабрь


1.6

Очистка, оттаивание отверстий водопропускных труб
с 1 апреля перед началом обильного таяния снегов




Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик


Приложение № 3
к Контракту № ___


Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении дорожных работ
(содержание автомобильных дорог)

№ п/п
Обозначение нормативного документа
Название нормативного документа

1
ГОСТ 12801-98
Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний

2
ГОСТ 15467-79
Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

3
ГОСТ 16504-81
Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

4
ГОСТ 30413-96
Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием

5
ГОСТ 12.0.003-74
Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

6
ГОСТ 12.1.004-91
Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасностью. Общие требования

7
ГОСТ 12.1.010-76
Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопасность. Общие требования

8
СНиП 12-03-2001
"Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"

9
ГОСТ 17.0.0.01-76
Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения

10
ГОСТ 17.2.1.01-76
Охрана природы. Атмосфера. Классификация выбросов по составу

11
ГОСТ Р 50597-93
Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

12
ГОСТ Р 50970-2011
Технические средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические требования. Правила применения

13
ГОСТ Р 8.000-2000
Государственная система обеспечения единства измерений. Основные положения

14
ГОСТ Р 8.563-2009
Государственная система обеспечения единства измерений. Методики выполнения измерений

15
ГОСТ Р 8.568-97
Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения

16
ГОСТ Р 52289-2004
Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Изменениями N 1, 2, 3)

17
ГОСТ 12.2.011-2003
Система стандартов безопасности труда. Машины строительные и дорожные. Общие требования безопасности

18
СНиП 2.05.02-85
Автомобильные дороги

19
СНиП 3.06.03-85
Автомобильные дороги

20
СНиП 3.06.07-86
Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний

21
СНиП 23-01-99
Строительная климатология

22
ВСН 4-81
Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах

23
ВСН 7-89
Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий

24
ВСН 8-89
Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог

25
ГОСТ Р 52290-2004
Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2)

26
ВСН 34-78
Инструкция по проведению рубок ухода в снегозащитных насаждениях вдоль автомобильных дорог

27
ВСН 37-84
Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ

28
ВСН 210-91
Нормы проектирования, строительства и эксплуатации противоналедных сооружений и устройств

29
ОДН 218.0.006-2002
Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог

30
ОДН 218.5.016-2002
Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги

31
ОДН 218.014-99
Нормативы потребности в дорожной технике для содержания автомобильных дорог

32
ОДН 218.2.027-2003
Требования к противогололедным материалам, в соответствии с Письмом Росавтодора от 08.09.2006 N 01-28/6301 О "Временных требованиях к противогололедным материалам"

33
ГОСТ Р 52607-2006
«Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»

34
ГОСТ Р 52606
«Технические средства организации дорожного движения. Классификация дорожных ограждений»

35
Приказ Минтранса России от 16.11.2012г №402
«Классификация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», утверждённой приказом Минтранса России от 16.11.2012г №402 с изменениями на 9 августа 2013 года

36
Методические рекомендации
По ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования

37
Отраслевой дорожный методический документ
Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах

38
ГОСТ Р 52290-2004
Технические средства организации дорожного движения. Знаки  дорожные. Общие технические требования (с Изменениями N 1, 2)

39
ОДН 218.0.006-2002 
 Правила диагностики и оценки состояния автомобильных дорог


Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик



Приложение № 4
к Контракту № ___


Форма журнала производства работ

Дата, смена
Место производства работ (ПК +...ПК)
Краткое описание работ и методы производства работ, выполняемые субподрядными организациями
Условия производства работ
Объем выполненных работ
Подпись ответствен-ного лица
Замечания
контролирующих лиц, Ф.И.О.,
должность, дата
Отметка об исполнении (подпись, дата)


































































Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик


Приложение № 5
к Контракту № ___
ВЕДОМОСТЬ
единичных расценок по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них

№ пп
Шифр и номер позиции норматива
Наименование работ и затрат, единица измерения
Количество
Общая стоимость, руб.













1
2
3
4
5

Раздел 1. Содержание земляного полотна и водоотвода

1
ЭСНиЕРс01-01-001-1
Разравнивание грунта на обочине автогрейдером толщиной слоя 10 см (в плотном теле) (1000 м2)
1
58970,74

2
ЭСНиЕРс01-01-001-2
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-001-1 (1000 м2)
1
5854,75

3
ЭСНиЕРс01-01-002-1
Подсыпка обочин из резерва бульдозером 108 л.с., расстояние перемещения грунта до 10 м (100 м3)
1
1549,86

4
ЭСНиЕРс01-01-002-2
На каждые следующие 5 м перемещения добавлять к 01-01-002-1 (100 м3)
1
521,45

5
ЭСНиЕРс01-01-003-1
Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах: 16 т (1000 м2)
1
2506,72

6
ЭСНиЕРс01-01-003-2
Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах: 30 т (1000 м2)
1
2501,24

7
ЭСНиЕРс01-01-004-1
Планировка автогрейдером: грунтовых обочин (1 км прохода)
1
463,56

8
ЭСНиЕРс01-01-004-2
Планировка автогрейдером: гравийных обочин (1 км прохода)
1
544,15

9
ЭСНиЕРс01-01-005-1
Ремонтная планировка обочин вручную (100 м2)
1
6229,35

10
ЭСНиЕРс01-01-006-1
Ремонт укрепления обочин песчано-гравийной смесью, толщина слоя 10 см (100 м2)
1
7478,05

11
ЭСНиЕРс01-01-006-2
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-1 (100 м2)
1
688,51

12
ЭСНиЕРс01-01-006-3
Ремонт укрепления обочин щебнем, толщина слоя 10 см (100 м2)
1
15629,12

13
ЭСНиЕРс01-01-006-4
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать по 01-01-006-3 (100 м2)
1
1529,49

14
ЭСНиЕРс01-01-007-1
Планировка откосов насыпей: автогрейдером (1000 м2)
1
1310,02

15
ЭСНиЕРс01-01-007-2
Планировка откосов насыпей: экскаватором-планировщиком (1000 м2)
1
8901,73

16
ЭСНиЕРс01-01-007-3
Планировка откосов выемок автогрейдером: грунт I группы (1000 м2)
1
1430,96

17
ЭСНиЕРс01-01-007-4
Планировка откосов выемок автогрейдером: грунт II группы (1000 м2)
1
2156,51

18
ЭСНиЕРс01-01-007-5
Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком: грунт I-II групп (1000 м2)
1
8901,73

19
ЭСНиЕРс01-01-007-6
Планировка откосов выемок экскаватором-планировщиком: грунт III группы (1000 м2)
1
9937,25

20
ЭСНиЕРс01-01-008-1
Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт I группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности) (10 м3)
1
239,26

21
ЭСНиЕРс01-01-008-2
Прием и разравнивание грунта на отвале при выгрузке его из автомобилей-самосвалов: грунт II группы, погружен в забое (по обмеру в состоянии естественной плотности) (10 м3)
1
309,02

22
ЭСНиЕРс01-01-009-1
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт I группы (10 м3)
1
10167,15

23
ЭСНиЕРс01-01-009-2
Засыпка грунтом промоин и ям на откосах и бермах с трамбованием вручную: грунт II группы (10 м3)
1
10547,67

24
ЭСНиЕРс01-01-010-1
Засев трав вручную (100 м2)
1
1150,71

25
ЭСНиЕРс01-01-011-1
Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 55 л.с., ширина окашивания до 2 м (1 км прохода)
1
364,34

26
ЭСНиЕРс01-01-011-2
Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу: 80 л.с., ширина окашивания до 2 м (1 км прохода)
1
190,9

27
ЭСНиЕРс01-01-011-3
Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с. (1 км прохода)
1
822,69

28
ЭСНиЕРс01-01-011-4
Срезка кустарника с диаметром стволов до 50 мм с одновременным измельчением срезанного материала косилкой-кусторезом на базе трактора на пневмоколесном ходу 80 л.с. (1 км прохода)
1
1678,73

29
ЭСНиЕРс01-01-011-5
Скашивание травы и срезка кустарника с диаметром стеблей менее 35 мм с одновременным измельчением срезанного материала сменным оборудованием комбинированной дорожной машины (косилкой-кусторезом) (1 км прохода)
1
539,25

30
ЭСНиЕРс01-01-012-1
Скашивание травы вручную: на обочинах и разделительной полосе (100 м2)
1
111,67

31
ЭСНиЕРс01-01-012-2
Скашивание травы вручную: в канавах, на откосах, у оголовков водопропускных труб (100 м2)
1
167,49

32
ЭСНиЕРс01-01-013-1
Откидывание травы на обрез вручную (100 м2)
1
47,85

33
ЭСНиЕРс01-01-014-1
Устройство дренажных прорезей вручную: в немерзлом грунте (1 км обочины)
1
218178,3

34
ЭСНиЕРс01-01-014-2
Устройство дренажных прорезей вручную: в мерзлом грунте (1 км обочины)
1
345781,62

35
ЭСНиЕРс01-01-014-3
Устройство дренажных прорезей трактором с навесным оборудованием (1 км обочины)
1
161568,09

36
ЭСНиЕРс01-01-015-1
Очистка водоотводных канав вручную с частичным восстановлением профиля: грунт I группы (10 м)
1
247,26

37
ЭСНиЕРс01-01-016-1
Восстановление профиля водоотводных канав: автогрейдером среднего типа (1 км)
1
584,46

38
ЭСНиЕРс01-01-017-1
Очистка водоотводных лотков и быстротоков: вручную (100 м)
1
2584,04

39
ЭСНиЕРс01-01-017-3
Очистка дренажа водой из шланга под давлением (100 м)
1
17164,65

40
ЭСНиЕРс01-01-018-1
Ликвидация "диких" съездов: трактором 55 л.с. с плугом-рыхлителем (1 съезд)
1
662,15

41
ЭСНиЕРс01-01-018-2
Ликвидация "диких" съездов: бульдозером 108 л.с. (1 съезд)
1
391,07

42
ЭСНиЕРс01-01-019-1
Укрепление водоотводных канав: асфальтобетонной смесью (100 м2)
1
74213,98

43
ЭСНиЕРс01-01-019-2
Укрепление водоотводных канав: щебнем (100 м2)
1
22520,37

44
ЭСНиЕРс01-01-019-3
Ремонт щебеночного укрепления водоотводных канав (100 м2)
1
6348,08

45
ЭСНиЕРс01-01-020-1
Очистка водоприемных колодцев (1 колодец)
1
534,34

46
ЭСНиЕРс01-01-021-1
Ремонт бетонных водоприемных колодцев (10 м2)
1
8054,54

47
ЭСНиЕРс01-01-022-1
Замена дефектных решеток водоприемных колодцев (1 шт.)
1
4901,74

Раздел 2. Содержание покрытия

48
ЭСНиЕРс01-02-001-1
Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью менее 210 л.с. без увлажнения (10000 м2)
1
508,95

49
ЭСНиЕРс01-02-001-2
Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью менее 210 л.с. с увлажнением (10000 м2)
1
772,76

50
ЭСНиЕРс01-02-001-3
Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. без увлажнения (10000 м2)
1
698,6

51
ЭСНиЕРс01-02-001-4
Механизированная очистка покрытий комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением (10000 м2)
1
1092,19

52
ЭСНиЕРс01-02-002-1
Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги (1 км прохода)
1
535,76

53
ЭСНиЕРс01-02-003-1
Россыпь и наметание каменной мелочи или высевок вручную (100 м2)
1
183,35

54
ЭСНиЕРс01-02-004-1
Наметание каменной мелочи или высевок комбинированной дорожной машиной (10000 м2)
1
12948,59

55
ЭСНиЕРс01-02-005-1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2)
1
102381,62

56
ЭСНиЕРс01-02-005-1/1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (Смесь авсфальтобетонная пористая мелкозернистая) (100 м2)
1
90193,65

57
ЭСНиЕРс01-02-005-1/2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (Смесь авсфальтобетонная пористая крупнозернистая) (100 м2)
1
84711,31

58
ЭСНиЕРс01-02-005-2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 (100 м2)
1
118747,86

59
ЭСНиЕРс01-02-005-2/1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 ( смесь пористая мелкозернистая) (100 м2)
1
101663,86

60
ЭСНиЕРс01-02-005-2/2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 ( смесь пористая крупнозернистая) (100 м2)
1
93979,21

61
ЭСНиЕРс01-02-005-3
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 (100 м2)
1
104201,25

62
ЭСНиЕРс01-02-005-3/1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2( смесь пористая мелкозернистая) (100 м2)
1
87117,24

63
ЭСНиЕРс01-02-005-3/2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью с разломкой старого покрытия отбойными молотками и уплотнением катком, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2( смесь пористая крупнозернистая) (100 м2)
1
79432,59

64
ЭСНиЕРс01-02-006-1
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2)
1
90469,96

65
ЭСНиЕРс01-02-006-2
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте до 3 м2 (100 м2)
1
104643,69

66
ЭСНиЕРс01-02-006-3
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий укатываемой асфальтобетонной смесью без разломки старого покрытия, толщина слоя: до 70 мм, площадь ремонта в одном месте более 3 м2 (100 м2)
1
95080,57

67
ЭСНиЕРс01-02-006-4
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме без разломки старого покрытия и подгрунтовки выбоины: толщина слоя до 30 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2)
1
53838,96

68
ЭСНиЕРс01-02-006-5
Ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий холодной асфальтобетонной смесью на полимермодифицированном битуме без разломки старого покрытия и подгрунтовки выбоины: толщина слоя до 50 мм, площадь ремонта в одном месте до 1 м2 (100 м2)
1
82241,83

69
ЭСНиЕРс01-02-008-1
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумом с применением заливщика швов на базе автомобиля (100 м трещин)
1
3481,58

70
ЭСНиЕРс01-02-008-2
Заделка раскрытых трещин в асфальтобетонном покрытии с применением установки для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом (100 м трещин)
1
4376,71

71
ЭСНиЕРс01-02-008-3
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии битумно-полимерной мастикой с применением заливщика швов на базе автомобиля (100 м трещин)
1
5537,48

72
ЭСНиЕРс01-02-009-1
Заделка трещин в асфальтобетонном покрытии вручную (100 м трещин)
1
5773,67

73
ЭСНиЕРс01-02-014-1
Ямочный ремонт гравийных покрытий (100 м2)
1
32723,71

74
ЭСНиЕРс01-02-014-2
Ямочный ремонт щебеночных покрытий (100 м2)
1
45148,94

75
ЭСНиЕРс01-02-015-1
Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. (10000 м2)
1
4968,24

76
ЭСНиЕРс01-02-015-2
Очистка покрытий перед работами по их восстановлению и обеспыливанию комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. (10000 м2)
1
5236,96

77
ЭСНиЕРс01-02-016-1
Планировка гравийных и грунтовых дорог автогрейдером (1000 м2)
1
302,33

78
ЭСНиЕРс01-02-017-1
Восстановление профиля гравийных дорог без добавления нового материала (1000 м2)
1
15776,35

79
ЭСНиЕРс01-02-017-2
Профилирование гравийных дорог средним автогрейдером (1000 м2)
1
423,23

80
ЭСНиЕРс01-02-017-3
Профилирование грунтовых дорог средним автогрейдером (1000 м2)
1
382,92

81
ЭСНиЕРс01-02-017-3 применительно
Планировка полосы отвода автогрейдером при отсутствии пней и кустарниковой растительности (1000 м2)
1
382,92

82
ЭСНиЕРс01-02-018-1
Восстановление профиля с добавлением нового материала: гравийных дорог (1000 м2)
1
32251,4

83
ЭСНиЕРс01-02-018-2
Восстановление профиля с добавлением нового материала: щебеночных дорог (1000 м2)
1
34764,45

84
ЭСНиЕРс01-02-019-1
Обеспыливание гравийных и щебеночных дорог хлористым кальцием (10000 м2)
1
92297,49

85
ЭСНиЕРс01-02-020-1
Доставка материалов к месту работ: комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. (10 км расстояния доставки)
1
666,46

86
ЭСНиЕРс01-02-020-2
Доставка материалов к месту работ: комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. (10 км расстояния доставки)
1
995,52

87
ЭСНиЕРс01-02-020-3
Доставка материалов к месту работ: установками для ремонта покрытий струйно-инъекционным методом на базе автомобиля (10 км расстояния доставки)
1
1632,32

88
ЭСНиЕРс01-02-021-1
Ликвидация колей глубиной до 30 мм по полосам наката асфальтобетонного покрытия (100 м2)
1
52851,49

Раздел 3. Содержание искусственных сооружений

89
ЭСНиЕРс01-03-001-1
Окрашивание оголовков труб: известковым составом (100 м2)
1
7704,71

90
ЭСНиЕРс01-03-001-2
Окрашивание оголовков труб: эмалью (100 м2)
1
8459,77

91
ЭСНиЕРс01-03-002-1
Очистка отверстий труб от грязи и наносов (10 м)
1
1499,69

92
ЭСНиЕРс01-03-003-1
Заделка швов в железобетонных трубах цементным раствором (10 м шва)
1
1613,94

93
ЭСНиЕРс01-03-003-2
Конопатка швов в железобетонных трубах (10 м шва)
1
669,78

94
ЭСНиЕРс01-03-004-1
Заделка трещин, раковин и сколов поверхности искусственных сооружений цементным раствором (10 м2)
1
27153,57

95
ЭСНиЕРс01-03-005-1
Ремонт поверхности искусственных сооружений и укрепление русел труб и малых мостов бетоном (10 м2)
1
15118,92

96
ЭСНиЕРс01-03-006-1
Ремонт мощения русел труб и малых мостов (10 м2)
1
12658,73

97
ЭСНиЕРс01-03-007-1
Заделка трещин и раковин на железобетонных лотках цементным раствором (10 м лотка)
1
824,4

98
ЭСНиЕРс01-03-008-1
Очистка русел труб и малых мостов: от растительности (10 м2)
1
1312,22

99
ЭСНиЕРс01-03-008-2
Очистка русел труб и малых мостов: от наносов с отвозкой грунта тачками (10 м2)
1
1387,17

100
ЭСНиЕРс01-03-008-3
Очистка русел труб и малых мостов: от наносов с выноской грунта носилками (10 м2)
1
1649,65

101
ЭСНиЕРс01-03-009-1
Очистка русел труб и малых мостов от наносов экскаватором на пневмоколесном ходу (100 м3)
1
27486,5

102
ЭСНиЕРс01-03-010-1
Очистка лестничных сходов от грязи и мусора (1000 м2)
1
3374,3

103
ЭСНиЕРс01-03-011-1
Окраска металлического перильного ограждения пистолетом-распылителем (100 м)
1
13146,79

Раздел 4. Содержание средств обстановки и благоустройства

104
ЭСНиЕРс01-04-001-1
Очистка и мойка водой из шланга: дорожных знаков и указателей (100 шт.)
1
16511,57

105
ЭСНиЕРс01-04-001-2
Очистка и мойка водой из шланга: сигнальных столбиков и тумб (100 шт.)
1
12839,58

106
ЭСНиЕРс01-04-001-3
Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки": площадь знака до 3 м2 (100 шт.)
1
6159,41

107
ЭСНиЕРс01-04-001-4
Мойка дорожных знаков и указателей с применением "гидропушки": площадь знака более 3 м2 (100 шт.)
1
6971,76

108
ЭСНиЕРс01-04-001-5
Мойка осевых дорожных буферов с использованием оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щетки) (100 шт.)
1
10390,49

109
ЭСНиЕРс01-04-001-6
Мойка световозвращающих флажков: работа выполняется не одновременно с мойкой барьерного ограждения (100 шт.)
1
3317,78

110
ЭСНиЕРс01-04-001-7
Мойка световозвращающих флажков: работа выполняется одновременно с мойкой барьерного ограждения (100 шт.)
1
290,04

111
ЭСНиЕРс01-04-002-2
Окраска щитков дорожных знаков: запрещающих, предписывающих, предупреждающих (задней поверхности) (100 шт.)
1
39957,93

112
ЭСНиЕРс01-04-002-3
Окраска щитков дорожных знаков: указательных площадью до 1 кв.м(задней поверхности) (100 шт.)
1
70493,7

113
ЭСНиЕРс01-04-002-4
Окраска щитков дорожных знаков: указательных площадью свыше 1 кв.м (задней поверхности) (100 шт.)
1
98740,21

114
ЭСНиЕРс01-04-003-1
Окраска стоек дорожных знаков (100 шт.)
1
20993,86

115
ЭСНиЕРс01-04-003-2
Окраска сигнальных столбиков (разметка 2.4) (100 шт.)
1
32237,97

116
ЭСНиЕРс01-04-004-1
Замена щитков дорожных знаков: на стойках (100 шт.)
1
186858,97

117
ЭСНиЕРс01-04-004-2
Замена щитков дорожных знаков: на рамных опорах (100 шт.)
1
206658,97

118
ЭСНиЕРс01-04-004-3
Замена указателей и знаков индивидуального проектирования: на стойках (100 шт.)
1
668975,95

119
ЭСНиЕРс01-04-004-4
Замена указателей и знаков индивидуального проектирования: на рамных опорах (100 шт.)
1
733471,09

120
ЭСНиЕРс01-04-005-1
Замена стоек дорожных знаков с установкой старого знака (100 шт.)
1
376630,11

121
ЭСНиЕРс01-04-005-2
Замена стоек дорожных знаков с установкой нового знака (100 шт.)
1
541973,64

122
ЭСНиЕРс01-04-006-1
Установка: дорожных знаков на металлических стойках (100 шт.)
1
463397,27

123
ЭСНиЕРс01-04-006-2
Установка: дополнительных щитков дорожных знаков (100 шт.)
1
178460,79

124
ЭСНиЕРс01-04-006-3
Установка: информационно-указательных знаков на металлических стойках (100 шт.)
1
1193694,31

125
ЭСНиЕРс01-04-007-1
Замена старых сигнальных столбиков новыми железобетонными (100 шт.)
1
183726,7

126
ЭСНиЕРс01-04-007-2
Установка железобетонных сигнальных столбиков (100 шт.)
1
162811,44

127
ЭСНиЕРс01-04-007-3
Замена старых сигнальных столбиков новыми пластиковыми (100 шт.)
1
119946,12

128
ЭСНиЕРс01-04-007-4
Установка пластиковых сигнальных столбиков (100 шт.)
1
99057,94

129
ЭСНиЕРс01-04-007-5
Замена осевых дорожных буферов (100 шт.)
1
3165434,67

130
ЭСНиЕРс01-04-007-6
Установка осевых дорожных буферов (100 шт.)
1
3157184,52

131
ЭСНиЕРс01-04-008-1
Очистка ограждения от пыли и грязи водой из шланга (100 м)
1
983,15

132
ЭСНиЕРс01-04-008-2
Очистка ограждения от пыли и грязи при помощи специализированного оборудования комбинированных дорожных машин (100 м)
1
70,6

133
ЭСНиЕРс01-04-008-3
Сухая очистка поверхности ограждения щеткой, ветошью или веником (100 м)
1
400,29

134
ЭСНиЕРс01-04-008-4
Очистка поверхности ограждения от пыли и грязи с подноской воды ведрами (100 м)
1
625,2

135
ЭСНиЕРс01-04-008-5
Очистка световозвращающих элементов (катафотов) от пыли и грязи щеткой, кистью или ветошью (100 м)
1
125,05

136
ЭСНиЕРс01-04-008-6
Уборка наносного грунта из-под ограждения вручную (100 м)
1
2584,04

137
ЭСНиЕРс01-04-009-1
Окрашивание тыльной стороны металлического криволинейного бруса эмалью (100 м)
1
7237,97

138
ЭСНиЕРс01-04-009-2
Окрашивание дефектных мест оцинкованного криволинейного бруса с одной стороны эмалью (100 м)
1
10125,24

139
ЭСНиЕРс01-04-009-3
Окрашивание металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью (100 м)
1
11017,84

140
ЭСНиЕРс01-04-009-4
Окрашивание дефектных мест оцинкованного металлического барьерного ограждения на металлических стойках эмалью (100 м)
1
13457,82

141
ЭСНиЕРс01-04-010-1
Нанесение вертикальной разметки: 2.5, 2.6 на металлическое барьерное ограждение (100 м)
1
4605

142
ЭСНиЕРс01-04-010-2
Нанесение вертикальной разметки: 2.5 на железобетонное барьерное ограждение (100 м)
1
5217,48

143
ЭСНиЕРс01-04-010-3
Нанесение вертикальной разметки: 2.7 на бордюрный камень (100 м)
1
5303,36

144
ЭСНиЕРс01-04-011-1
Выправка отдельных секций металлического барьерного ограждения (100 м)
1
71095,31

145
ЭСНиЕРс01-04-012-1
Замена отдельных секций металлического барьерного ограждения на металлических стойках (100 м)
1
240339,22

146
ЭСНиЕРс01-04-013-1
Замена отдельных секций железобетонного барьерного ограждения (100 м)
1
225038,92

147
ЭСНиЕРс01-04-014-1
Окраска металлических частей тросового ограждения (100 м)
1
9501,43

148
ЭСНиЕРс01-04-015-1
Замена троса тросового ограждения (100 м ограждения)
1
52441,34

149
ЭСНиЕРс01-04-015-2
Натяжение троса тросового ограждения (100 м ограждения)
1
2173,14

150
ЭСНиЕРс01-04-016-1
Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора вручную (1000 м2)
1
6369,88

151
ЭСНиЕРс01-04-016-2
Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. (1000 м2)
1
242,35

152
ЭСНиЕРс01-04-016-3
Очистка площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. (1000 м2)
1
296,9

153
ЭСНиЕРс01-04-016-4
Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок автомобилей от грязи, пыли и мусора механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (1000 м2)
1
237,33

154
ЭСНиЕРс01-04-017-1
Очистка и мойка: автопавильонов, пешеходных переходов и шумозащитных экранов (100 м2)
1
945,12

155
ЭСНиЕРс01-04-017-2
Очистка и мойка: внешней поверхности надземных пешеходных переходов (100 м2)
1
2433,88

156
ЭСНиЕРс01-04-018-1
Покраска автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом эмалью (100 м2)
1
7949,41

157
ЭСНиЕРс01-04-018-2
Побелка автопавильонов, шумозащитных экранов и других вертикальных поверхностей краскопультом (100 м2)
1
5665,92

158
ЭСНиЕРс01-04-019-1
Заделка трещин, раковин и сколов: стен железобетонных или оштукатуренных автопавильонов (100 м2)
1
120489,25

159
ЭСНиЕРс01-04-019-2
Заделка трещин, раковин и сколов: поверхности железобетонных ограждений (100 м2)
1
123519,66

160
ЭСНиЕРс01-04-019-3
Замена отдельных листов при ремонте металлических автопавильонов или кровли из листовой стали (100 м2)
1
172897,63

161
ЭСНиЕРс01-04-020-1
Исправление бортовых камней (100 м)
1
41722,94

162
ЭСНиЕРс01-04-020-2
Замена бортовых камней (100 м)
1
109273,42

163
ЭСНиЕРс01-04-021-1
Очистка тротуаров: механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (1000 м2)
1
96,71

164
ЭСНиЕРс01-04-021-2
Очистка тротуаров: вручную (1000 м2)
1
10211,2

165
ЭСНиЕРс01-04-022-1
Ямочный ремонт тротуаров песчаной асфальтобетонной смесью, толщина слоя 30 мм (100 м2)
1
61314,73

166
ЭСНиЕРс01-04-023-1
Ремонт деревянных скамеек (1 шт.)
1
421,55

167
ЭСНиЕРс01-04-024-1
Окрашивание скамеек: за один раз (1 шт.)
1
1840,34

168
ЭСНиЕРс01-04-024-2
Окрашивание скамеек: за два раза (1 шт.)
1
3415,37

169
ЭСНиЕРс01-04-025-1
Наклеивание светоотражающей пленки на сигнальные столбики (100 шт.)
1
20322,6

170
ЭСНиЕРс01-04-025-2
Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: простое изображение (100 шт.)
1
2409,13

171
ЭСНиЕРс01-04-025-3
Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: изображение средней сложности (100 шт.)
1
37659,55

172
ЭСНиЕРс01-04-025-4
Наклеивание светоотражающей пленки на дорожные знаки: сложное изображение (100 шт.)
1
43510,84

173
ЭСНиЕРс01-04-025-5
Наклеивание светоотражающей пленки на световозвращающие элементы ограждения (100 шт.)
1
20169,37

174
ЭСНиЕРс01-04-026-1
Установка световозвращающих элементов на барьерное ограждение (100 шт.)
1
26330,87

175
ЭСНиЕРс01-04-026-2
Замена световозвращающих элементов на барьерном ограждении (100 шт.)
1
35348,1

176
ЭСНиЕРс01-04-026-3
Установка световозвращающих флажков на барьерном ограждении (100 шт.)
1
125633,23

177
ЭСНиЕРс01-04-026-4
Замена световозвращающих флажков на барьерном ограждении (100 шт.)
1
132673,14

178
ЭСНиЕРс01-04-027-1
Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения: 1 лампа (1 светильник)
1
1137,65

179
ЭСНиЕРс01-04-027-2
Замена ламп в светильниках на опорах дорожного освещения: 2 лампы (1 светильник)
1
1918,59

180
ЭСНиЕРс01-04-028-1
Замена светильников на опорах наружного освещения (1 светильник)
1
5825,66

Раздел 5. Зимнее содержание

181
ЭСНиЕРс01-05-001-1
Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля (10 км вала)
1
13146,37

182
ЭСНиЕРс01-05-001-2
Удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе автомобиля с погрузкой снега в автомобили-самосвалы (10 км вала)
1
20286,69

183
ЭСНиЕРс01-05-002-1
Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины: мощностью менее 210 л.с. (10000 м2)
1
399,88

184
ЭСНиЕРс01-05-002-2
Очистка дороги от снега плужным оборудованием на базе комбинированной дорожной машины: мощностью от 210 до 270 л.с. (10000 м2)
1
436,64

185
ЭСНиЕРс01-05-002-3
Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины: мощностью менее 210 л.с. (10000 м2)
1
569,52

186
ЭСНиЕРс01-05-002-4
Очистка дороги от снега плугом и щеткой или щеткой на базе комбинированной дорожной машины: мощностью от 210 до 270 л.с. (10000 м2)
1
698,6

187
ЭСНиЕРс01-05-003-1
Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами: мощностью менее 210 л.с. (10 км обочины)
1
969,41

188
ЭСНиЕРс01-05-003-2
Очистка обочин от снега комбинированными дорожными машинами: мощностью от 210 до 270 л.с. (10 км обочины)
1
593,83

189
ЭСНиЕРс01-05-004-1
Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (10000 м2)
1
688,67

190
ЭСНиЕРс01-05-005-1
Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (10 км обочины)
1
1205,17

191
ЭСНиЕРс01-05-006-1
Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 300 мм (10000 м2)
1
1713,12

192
ЭСНиЕРс01-05-006-2
Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег рыхлый до 500 мм (10000 м2)
1
786,02

193
ЭСНиЕРс01-05-006-3
Очистка дороги от снега средними автогрейдерами: снег уплотненный до 500 мм (10000 м2)
1
2418,5

194
ЭСНиЕРс01-05-006-4
Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег рыхлый до 500 мм (10000 м2)
1
938,72

195
ЭСНиЕРс01-05-006-5
Очистка дороги от снега тяжелыми автогрейдерами: снег уплотненный до 500 мм (10000 м2)
1
1805,26

196
ЭСНиЕРс01-05-007-1
Уборка снежных валов автогрейдерами (10 км вала)
1
3224,69

197
ЭСНиЕРс01-05-007-2
Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег рыхлый (10 км вала)
1
1370,5

198
ЭСНиЕРс01-05-007-3
Очистка обочин от снега средними автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег уплотненный (10 км вала)
1
4433,94

199
ЭСНиЕРс01-05-007-4
Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег рыхлый (10 км вала)
1
1642,77

200
ЭСНиЕРс01-05-007-5
Очистка обочин от снега тяжелыми автогрейдерами с использованием бокового отвала: снег уплотненный (10 км вала)
1
3249,46

201
ЭСНиЕРс01-05-008-1
Очистка дороги от снега бульдозерами: 80 л.с. (10000 м2)
1
2584,76

202
ЭСНиЕРс01-05-008-2
Очистка дороги от снега бульдозерами: 108 л.с. (10000 м2)
1
2361

203
ЭСНиЕРс01-05-008-3
Сдвигание снега с откосов и в полосе отвода бульдозерами: 80 л.с. (10000 м2)
1
2973,04

204
ЭСНиЕРс01-05-008-4
Сдвигание снега с откосов и в полосе отвода бульдозерами: 108 л.с. (10000 м2)
1
2708,62

205
ЭСНиЕРс01-05-009-1
Уборка снежных валов бульдозерами: 80 л.с. (10 км вала)
1
4548,31

206
ЭСНиЕРс01-05-009-2
Уборка снежных валов бульдозерами: 108 л.с. (10 км вала)
1
4200,55

207
ЭСНиЕРс01-05-010-1
Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с. (10000 м2)
1
873,17

208
ТССЦ-408-0200 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Смесь песчано-гравийная природная (противогололедный материал) (расход 2,6 м3 на 10000 м2) (м3)
1
677,51

209
ТССЦ-408-0203 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Смесь песчано-гравийная дробленая (расход 1,73 м3 на 10000 м2) (м3)
1
884,51

210
ЭСНиЕРс01-05-010-2
Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (10000 м2)
1
516,82

211
ТССЦ-408-0200 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Смесь песчано-гравийная природная (противогололедный материал) (расход 2,6 м3 на 10000 м2) (м3)
1
677,51

212
ТССЦ-408-0203 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Смесь песчано-гравийная дробленая (расход 1,73 м3 на 10000 м2) (м3)
1
884,51

213
ЭСНиЕРс01-05-010-3
Распределение жидких противогололедных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с. (10000 м2)
1
218,13

214
ЭСНиЕРс01-05-010-4
Распределение жидких противогололедных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (10000 м2)
1
261,98

215
ЭСНиЕРс01-05-010-5
Распределение твердых хлоридов: комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с. (10000 м2)
1
618,1

216
ЭСНиЕРс01-05-010-6
Распределение твердых хлоридов: комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. (10000 м2)
1
309,11

217
ЭСНиЕРс01-05-011-1
Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. (10 км расстояния доставки)
1
727,04

218
ЭСНиЕРс01-05-011-2
Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. (10 км расстояния доставки)
1
1082,86

219
ЭСНиЕРс01-05-012-1
Устройство траншей в снегу бульдозерами (10 км)
1
5735,91

220
ЭСНиЕРс01-05-012-2
Устройство снежных валов бульдозерами (10 км)
1
8256,27

221
ЭСНиЕРс01-05-013-1
Установка и уборка планочных щитов на кольях. (100 шт.)
1
11459,03

222
ЭСНиЕРс01-05-013-2
Перестановка щитов. (100 шт.)
1
20996,96

223
ЭСНиЕРс01-05-014-1
Ремонт снегозащитных планочных щитов (100 шт.)
1
11584,97

224
ЭСНиЕРс01-05-014-2
Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип I (2х2 м) (100 шт.)
1
32126,87

225
ЭСНиЕРс01-05-014-3
Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип II (1,5х2 м) (100 шт.)
1
27924,18

226
ЭСНиЕРс01-05-014-4
Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип III (2х2 м) (100 шт.)
1
27689,24

227
ЭСНиЕРс01-05-014-5
Изготовление снегозащитных планочных щитов: тип IV (1,5х2 м) (100 шт.)
1
25069,78

228
ЭСНиЕРс01-05-015-1
Заготовка указательных вех из жердей (100 шт.)
1
666,86

229
ЭСНиЕРс01-05-015-2
Изготовление указательных вех со светоотражающими элементами (100 шт.)
1
24801,34

230
ЭСНиЕРс01-05-015-3
Установка указательных вех в снег (100 шт.)
1
591,74

231
ЭСНиЕРс01-05-015-4
Установка указательных вех в грунт (100 шт.)
1
1234,92

232
ЭСНиЕРс01-05-015-5
Уборка указательных вех (100 шт.)
1
668,92

233
ЭСНиЕРс01-05-016-1
Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб: диаметр отверстия до 1 м2 (10 труб)
1
3834,41

234
ЭСНиЕРс01-05-016-2
Закрытие на зиму и открытие водопропускных труб: диаметр отверстия до 2 м2 (10 труб)
1
6501,81

235
ЭСНиЕРс01-05-017-1
Изготовление щитов для закрытия отверстий труб. (100 шт.)
1
49754,58

236
ЭСНиЕРс01-05-018-1
Очистка отверстий труб от снега и льда. (10 м отверстия)
1
1417,06

237
ЭСНиЕРс01-05-019-1
Очистка от снега и грязи: дорожных знаков вручную. (100 шт.)
1
1917,22

238
ЭСНиЕРс01-05-019-2
Очистка от снега и грязи: дорожных знаков с применением оборудования комбинированных дорожных машин (дисковой щеткой) (100 шт.)
1
4100,58

239
ЭСНиЕРс01-05-019-4
Очистка от снега и грязи: световозвращающих флажков вручную (одновременно с очисткой барьерного ограждения) (100 шт.)
1
169,94

240
ЭСНиЕРс01-05-020-1
Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков, сигнальных столбиков, тумб и опор дорожного освещения. (100 шт.)
1
2333,98

241
ЭСНиЕРс01-05-021-1
Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную (1000 м)
1
4292,86

242
ЭСНиЕРс01-05-021-2
Очистка барьерного ограждения от снега и грязи с применением оборудования комбинированных дорожных машин боковой щеткой (1000 м)
1
296,9

243
ЭСНиЕРс01-05-022-1
Уборка снега из-под барьерного ограждения вручную (1000 м)
1
10544,57

244
ЭСНиЕРс01-05-022-2
Сдвигание снега из-под барьерного ограждения автогрейдерами с навесным оборудованием (1000 м)
1
3668,1

245
ЭСНиЕРс01-05-022-3
Уборка снега за барьерным ограждением автогрейдерами с навесным оборудованием (1000 м)
1
463,56

246
ЭСНиЕРс01-05-022-4
Уборка снега за барьерным ограждением тракторами с навесным оборудованием (1000 м)
1
889,95

247
ЭСНиЕРс01-05-023-1
Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную. (1000 м2)
1
15796,04

248
ЭСНиЕРс01-05-023-2
Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега механической щеткой на тракторе 55-80 л.с. (1000 м2)
1
131,87

249
ЭСНиЕРс01-05-024-1
Очистка автопавильонов и территорий, прилегающих к ним, от мусора, снега и льда. (1000 м2)
1
17592,99

250
ЭСНиЕРс01-05-025-1
Прокопка канав или траншей в снегу вручную (10 м3)
1
606,13

251
ЭСНиЕРс01-05-025-2
Выколка льда и обледенелого снега из кюветов (10 м3)
1
3572,86

252
ЭСНиЕРс01-05-025-3
Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами вместимостью ковша: 0,25 м3 (10 м3)
1
692,39

253
ЭСНиЕРс01-05-025-4
Прокопка траншей, уборка снега и льда у отверстий труб и малых мостов экскаваторами вместимостью ковша: 0,4 м3 (10 м3)
1
437,43

254
ЭСНиЕРс01-05-026-1
Сколка льда и обледенелого снега, прорубка борозд (100 м2)
1
3620,74

255
ЭСНиЕРс01-05-027-1
Очистка лестничных сходов от снега и льда (1000 м2)
1
22297,85

256
ЭСНиЕРс01-05-028-1
Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха (1000 м2)
1
1609,66

257
ЭСНиЕРс01-05-028-2
Россыпь песка вручную на лестничных сходах (1000 м2)
1
1776,35

258
ЭСНиЕРс01-05-029-1
Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 10% (100 т)
1
105956,47

259
ЭСНиЕРс01-05-029-2
Приготовление пескосоляной смеси с содержанием хлоридов: 20% (100 т)
1
115475,61

260
ЭСНиЕРс01-05-030-1
Установка и уборка ящиков для противогололедных материалов (100 шт.)
1
9338,97

261
ЭСНиЕРс01-05-030-2
Наполнение ящиков противогололедными материалами (100 шт.)
1
13437,43

262
ЭСНиЕРс01-05-030-3
Очистка от снега ящиков для противогололедных материалов (100 шт.)
1
4251,17

263
ЭСНиЕРс01-05-031-1
Окрашивание ящиков для противогололедных материалов (100 шт.)
1
52741,47

264
ЭСНиЕРс01-05-031-2
Ремонт деревянных ящиков для противогололедных материалов (100 шт.)
1
32389,47

Раздел 6. Дорожная разметка

265
ЭСНиЕРс01-06-001-1
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
9948,78

266
ЭСНиЕРс01-06-001-4
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
17720,11

267
ЭСНиЕРс01-06-001-7
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.12 (1 км разметки)
1
32967,19

268
ЭСНиЕРс01-06-002-1
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
11453,36

269
ЭСНиЕРс01-06-002-4
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.3, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
20729,27

270
ЭСНиЕРс01-06-002-7
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.12 (1 км разметки)
1
38985,52

271
ЭСНиЕРс01-06-002-1
Нанесение сплошных линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.1, 1.2.1, 1.4, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
11453,36

272
ЭСНиЕРс01-06-003-10
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.9, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
13563,13

273
ЭСНиЕРс01-06-003-12
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.10, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
5808

274
ЭСНиЕРс01-06-003-14
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
15564,62

275
ЭСНиЕРс01-06-003-16
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.15 (1 км разметки)
1
33134,73

276
ЭСНиЕРс01-06-003-1
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.2.2 (1 км разметки)
1
4564,46

277
ЭСНиЕРс01-06-003-2
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.5, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
4007,77

278
ЭСНиЕРс01-06-003-4
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
7863,47

279
ЭСНиЕРс01-06-003-6
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
6071,21

280
ЭСНиЕРс01-06-003-8
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие без поверхностной обработки с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м (1 км разметки)
1
6454,09

283
ЭСНиЕРс01-06-004-4
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.6, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
8996,92

284
ЭСНиЕРс01-06-004-6
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.7, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
6823,49

285
ЭСНиЕРс01-06-004-8
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.8, ширина 0,2 м (1 км разметки)
1
7206,37

286
ЭСНиЕРс01-06-004-10
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.9, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
15819,99

287
ЭСНиЕРс01-06-004-12
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.10, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
6560,24

288
ЭСНиЕРс01-06-004-14
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.11, ширина 0,1 м (1 км разметки)
1
18272,85

289
ЭСНиЕРс01-06-004-16
Нанесение прерывистых линий краской маркировочной машиной на покрытие с поверхностной обработкой с предварительной разметкой шнуром: 1.15 (1 км разметки)
1
39153,02

290
ЭСНиЕРс01-06-010-8
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.12 (100 м разметки)
1
4884,84

291
ЭСНиЕРс01-06-010-9
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.13 (100 м разметки)
1
7332,44

292
ЭСНиЕРс01-06-010-10
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки)
1
31869,87

293
ЭСНиЕРс01-06-010-11
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 6 м (100 м разметки)
1
44836,35

294
ЭСНиЕРс01-06-010-12
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.14.2, длина полосы 8 м (100 м разметки)
1
62549,6

295
ЭСНиЕРс01-06-010-13
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.15, 1.25 (100 м разметки)
1
5765,6

296
ЭСНиЕРс01-06-010-14
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем: 1.17 (100 м разметки)
1
3371,12

297
ЭСНиЕРс01-06-010-15
На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12 (100 м разметки)
1
6331,95

298
ЭСНиЕРс01-06-011-8
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем: 1.12 (100 м разметки)
1
5486,67

299
ЭСНиЕРс01-06-011-9
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем: 1.13 (100 м разметки)
1
7558,12

300
ЭСНиЕРс01-06-011-10
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки)
1
34277,2

301
ЭСНиЕРс01-06-011-11
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем: 1.14.1, длина полосы 6 м (100 м разметки)
1
48447,34

302
ЭСНиЕРс01-06-011-12
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем: 1.14.2, длина полосы 8 м (100 м разметки)
1
67163,64

303
ЭСНиЕРс01-06-011-13
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем: 1.15, 1.25 (100 м разметки)
1
6367,44

304
ЭСНиЕРс01-06-011-14
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем: 1.17 (100 м разметки)
1
3601,83

305
ЭСНиЕРс01-06-011-15
На каждый 1 м изменения полосы линии разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-010-12 (100 м разметки)
1
6903,69

306
ЭСНиЕРс01-06-012-1
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.1 (1 разметка)
1
352,75

307
ЭСНиЕРс01-06-012-2
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.2 (1 разметка)
1
440,35

308
ЭСНиЕРс01-06-012-3
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.3 (1 разметка)
1
524,23

309
ЭСНиЕРс01-06-012-4
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.4 (1 разметка)
1
611,42

310
ЭСНиЕРс01-06-012-5
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.5 (1 разметка)
1
712,78

311
ЭСНиЕРс01-06-012-6
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.18.6 (1 разметка)
1
604,53

312
ЭСНиЕРс01-06-012-7
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.19 (1 разметка)
1
449,63

313
ЭСНиЕРс01-06-012-8
Нанесение стрел на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем, расчетная скорость до 60 км/ч: 1.20 (1 разметка)
1
354,17

314
ЭСНиЕРс01-06-014-1
Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки пистолетом-распылителем (100 м2)
1
22536,44

315
ЭСНиЕРс01-06-015-1
Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем (100 м2)
1
24041,02

316
ЭСНиЕРс01-06-015-1
Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие с поверхностной обработкой пистолетом-распылителем (100 м2)
1
24041,02

317
ЭСНиЕРс01-06-016-1
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.12 (100 м разметки)
1
5032,56

318
ЭСНиЕРс01-06-016-2
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.13 (100 м разметки)
1
3787,58

319
ЭСНиЕРс01-06-016-3
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки)
1
52958,28

320
ЭСНиЕРс01-06-016-4
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.1, длина полосы 6 м (100 м разметки)
1
66622,22

321
ЭСНиЕРс01-06-016-5
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.14.2, длина полосы 8 м (100 м разметки)
1
106696,81

322
ЭСНиЕРс01-06-016-7
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.17 (100 м разметки)
1
3552,21

323
ЭСНиЕРс01-06-016-6
Нанесение линий дорожной разметки на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.15, 1.25 (100 м разметки)
1
9115,87

324
ЭСНиЕРс01-06-016-8
На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-016-5 (100 м разметки)
1
6703,76

325
ЭСНиЕРс01-06-020-1
Нанесение островков 1.16.1-1.16.3 на покрытие без поверхностной обработки вручную (100 м2)
1
40322,61

326
ЭСНиЕРс01-06-020-2
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.22 при расчетной скорости до 60 км/ч, 1.21, 1.23, 1.24.1-1.24.3 (100 м2)
1
45582,46

327
ЭСНиЕРс01-06-020-3
Нанесение букв, цифр и символов, дублирующих дорожные знаки, на покрытие без поверхностной обработки вручную: 1.22 при расчетной скорости свыше 60 км/ч (100 м2)
1
49388,95

328
ЭСНиЕРс01-06-022-1
Нанесение вертикальной разметки: 2.1.1, 2.1.3 (1 м высоты)
1
558,14

329
ЭСНиЕРс01-06-022-2
Нанесение вертикальной разметки: 2.1.2 (1 м высоты)
1
576,56

330
ЭСНиЕРс01-06-022-3
Нанесение вертикальной разметки: 2.3 (1 м высоты)
1
541,21

331
ЭСНиЕРс01-06-023-1
Нанесение разметки 2.2 на нижний край пролетных строений (1 разметка)
1
1088,61

332
ЭСНиЕРс01-06-034-1
Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки)
1
105424,9

333
ЭСНиЕРс01-06-034-2
Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой: 1.14.1, длина полосы 6 м (100 м разметки)
1
143291,99

334
ЭСНиЕРс01-06-034-3
Нанесение линий дорожной разметки термопластиком вручную на покрытие с поверхностной обработкой: 1.14.2, длина полосы 8 м (100 м разметки)
1
207387,52

335
ЭСНиЕРс01-06-034-4
На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по 01-06-034-3 (100 м разметки)
1
18158,61

336
ЭСНиЕРс01-06-045-2
Удаление линий разметки гидравлическим способом: нанесенной краской (100 м2)
1
5290,1

337
ЭСНиЕРс01-06-055-1
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 4 м (100 м разметки)
1
207876,54

338
ЭСНиЕРс01-06-055-2
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.1, длина полосы 6 м (100 м разметки)
1
311799,28

339
ЭСНиЕРс01-06-055-3
Нанесение линий дорожной разметки холодным пластиком вручную на покрытие без поверхностной обработки: 1.14.2, длина полосы 8 м (100 м разметки)
1
396252,2

340
ЭСНиЕРс01-06-055-4
На каждый 1 м изменения длины полосы разметки 1.14.2 добавлять или исключать по норме 06-055-3 (100 м разметки)
1
49382,69

Раздел 7. Озеленение

341
ЭСНиЕРс01-07-001-1
Валка деревьев (100 шт.)
1
15969,15

342
ЭСНиЕРс01-07-001-2
Валка деревьев в стесненных условиях (100 шт.)
1
34024,34

343
ЭСНиЕРс01-07-002-1
Трелевка деревьев трактором 80 л.с. на расстояние до 100 м и раскряжевка хлыстов (100 шт.)
1
17110,62

344
ЭСНиЕРс01-07-002-1
Раскряжевка хлыстов (100 шт.)
1
7490,51

345
ЭСНиЕРс01-07-002-2
На каждые следующие 100 м трелевки добавлять к 07-002-1 (100 шт.)
1
1887,8

346
ЭСНиЕРс01-07-003-1
Срезка кустарника и подлеска: кусторезом на тракторе 108 л.с. (1 га)
1
48341,79

347
ЭСНиЕРс01-07-003-2
Срезка кустарника и подлеска: мотокусторезом (1 га)
1
87134,9

348
ЭСНиЕРс01-07-003-3
Вырубка кустарника и подлеска вручную (1 га)
1
107412,22

349
ЭСНиЕРс01-07-004-1
Вырубка одиночных кустарников вручную (100 шт.)
1
3301,27

350
ЭСНиЕРс01-07-006-1
Корчевка пней бульдозером 108 л.с. (100 шт.)
1
20438,7

351
ЭСНиЕРс01-07-008-1
Дробление древесно-кустарниковой растительности в щепу (1 га)
1
141037,39

Раздел 8. Летнее содержание мостовых сооружений

352
ЭСНиЕРс01-08-001-1
Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним: вручную (1 км прохода)
1
7219,73

353
ЭСНиЕРс01-08-001-2
Очистка полос безопасности ездового полотна мостовых сооружений и обочин подходов к ним: вакуумно-подметальной машиной (1 км прохода)
1
498,15

354
ЭСНиЕРс01-08-002-1
Очистка от грязи и мусора: тротуаров вручную (100 м2)
1
923,14

355
ЭСНиЕРс01-08-002-2
Очистка от грязи и мусора: тротуаров с помощью малогабаритной подметальной машины (100 м2)
1
241,7

356
ЭСНиЕРс01-08-002-3
Очистка от грязи и мусора: зон под ограждениями вручную (100 м2)
1
1053,33

357
ЭСНиЕРс01-08-003-1
Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от грязи и мусора (10 шт.)
1
2347,86

358
ЭСНиЕРс01-08-004-1
Очистка от грязи и мусора пазов и зазоров для перемещения конструкций деформационных швов мостовых сооружений (10 м шва)
1
837,12

359
ЭСНиЕРс01-08-005-1
Очистка от грязи водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений (10 м лотка)
1
1023,11

360
ЭСНиЕРс01-08-006-1
Подтяжка и смазка пружин в деформационных швах мостовых сооружений (10 шт.)
1
3335,73

361
ЭСНиЕРс01-08-007-1
Очистка от грязи: перильных ограждений и ограждений безопасности высотой до 0,75 м (100 м)
1
919,31

362
ЭСНиЕРс01-08-007-2
Очистка от грязи: ограждений безопасности выше 0,75 м (100 м)
1
1476,94

363
ЭСНиЕРс01-08-007-3
Очистка от грязи: покрытия под барьерным ограждением (100 м)
1
637,37

364
ЭСНиЕРс01-08-008-1
Очистка опор наружного освещения мостовых сооружений от грязи (100 шт.)
1
6085,15

365
ЭСНиЕРс01-08-009-1
Очистка от грязи навигационных знаков мостовых сооружений (100 шт.)
1
23148,51

366
ЭСНиЕРс01-08-010-1
Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон: от мусора (10 м2)
1
562,4

367
ЭСНиЕРс01-08-010-2
Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон: от кустарника (10 м2)
1
6046,8

368
ЭСНиЕРс01-08-010-3
Очистка подходов к мостовым сооружениям и подмостовых зон: от травы (10 м2)
1
3376,85

369
ЭСНиЕРс01-08-011-1
Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор: без применения автогидроподъемника (10 м2)
1
1455,12

370
ЭСНиЕРс01-08-011-2
Очистка от мусора и грязи верхних горизонтальных площадок опор: с автогидроподъемника (10 м2)
1
3639,55

371
ЭСНиЕРс01-08-012-1
Очистка водоотводных лотков мостовых сооружений от грязи и мусора (10 м)
1
1356,77

372
ЭСНиЕРс01-08-013-1
Очистка водоприемных колодцев (гасителей) мостовых сооружений от грязи и мусора (1 колодец)
1
194,54

373
ЭСНиЕРс01-08-014-1
Очистка опорных узлов и опорных частей: без применения автогидроподъемника (10 м2)
1
2882,92

374
ЭСНиЕРс01-08-014-2
Очистка опорных узлов и опорных частей: с автогидроподъемника (10 м2)
1
6139,81

375
ЭСНиЕРс01-08-015-1
Очистка поверхностей пролетных строений: без применения автогидроподъемника (100 м2)
1
2650,74

376
ЭСНиЕРс01-08-015-2
Очистка поверхностей пролетных строений: с автогидроподъемника (100 м2)
1
5876,74

377
ЭСНиЕРс01-08-016-16
Установка гипсовых маяков 50х50 мм (100 шт.)
1
3370,06

378
ЭСНиЕРс01-08-017-1
Промеры глубин русла реки с моста (10 промеров)
1
295,48

379
ЭСНиЕРс01-08-018-1
Замена дощатого настила тротуаров на мостах, площадь ремонта в одном месте: до 1 м2 (100 м2)
1
86966,06

380
ЭСНиЕРс01-08-018-2
Замена дощатого настила тротуаров на мостах, площадь ремонта в одном месте: свыше 1 м2 (100 м2)
1
80315,32

381
ЭСНиЕРс01-08-020-1
Окрашивание бетонных поверхностей полимерцементными красками: с земли или подмостей (100 м2)
1
54056,8

382
ЭСНиЕРс01-08-020-2
Окрашивание бетонных поверхностей полимерцементными красками: с автогидроподъемника (100 м2)
1
68989,77

383
ЭСНиЕРс01-08-020-3
Окрашивание бетонных поверхностей полимерцементными красками: с люльки (100 м2)
1
65604,66

384
ЭСНиЕРс01-08-020-4
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями с грунтовкой раствором ГКЖ: с земли или подмостей (100 м2)
1
30200,8

385
ЭСНиЕРс01-08-020-5
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями с грунтовкой раствором ГКЖ: с автогидроподъемника (100 м2)
1
50878,17

386
ЭСНиЕРс01-08-020-6
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями с грунтовкой раствором ГКЖ: с люльки (100 м2)
1
44587,48

387
ЭСНиЕРс01-08-020-7
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями: с земли или подмостей (100 м2)
1
27700,53

388
ЭСНиЕРс01-08-020-8
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями: с автогидроподъемника (100 м2)
1
48206,02

389
ЭСНиЕРс01-08-020-9
Окрашивание бетонных поверхностей перхлорвиниловыми эмалями: с люльки (100 м2)
1
40854,79

390
ЭСНиЕРс01-08-021-1
Замена герметика в деформационных швах заполненного типа (100 м)
1
28843,67

391
ЭСНиЕРс01-08-022-1
Замена водоотводных трубок (1 шт.)
1
22488,28

392
ЭСНиЕРс01-08-023-1
Локальное восстановление гидроизоляции (1 м2)
1
10136,13

393
ЭСНиЕРс01-08-024-1
Восстановление защитного слоя толщиной до 30 мм полимерцементным раствором: с земли или подмостей (100 м2)
1
282530,08

394
ЭСНиЕРс01-08-024-2
Восстановление защитного слоя толщиной до 30 мм полимерцементным раствором: с автогидроподъемника (100 м2)
1
462130,88

395
ЭСНиЕРс01-08-024-3
Восстановление защитного слоя толщиной до 30 мм полимерцементным раствором: с люльки (100 м2)
1
409744,91

396
ЭСНиЕРс01-08-025-1
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных: с земли или подмостей (100 м2)
1
13123,27

397
ЭСНиЕРс01-08-025-2
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных: с автогидроподъемника (100 м2)
1
25817,29

398
ЭСНиЕРс01-08-025-3
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, сплошных: с люльки (100 м2)
1
21667,99

399
ЭСНиЕРс01-08-025-4
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, решетчатых: с земли или подмостей (100 м2)
1
17881,45

400
ЭСНиЕРс01-08-025-5
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, решетчатых: с автогидроподъемника (100 м2)
1
36235,6

401
ЭСНиЕРс01-08-025-6
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений, решетчатых: с люльки (100 м2)
1
30202,78

402
ЭСНиЕРс01-08-025-7
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений - лестниц, перил, ограждений: с земли или подмостей (100 м2)
1
31208,56

403
ЭСНиЕРс01-08-025-8
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений - лестниц, перил, ограждений: с автогидроподъемника (100 м2)
1
63975,45

404
ЭСНиЕРс01-08-025-9
Окраска металлических поверхностей мостовых сооружений - лестниц, перил, ограждений: с люльки (100 м2)
1
53179,7

Раздел 9. Зимнее содержание мостовых сооружений

405
ЭСНиЕРс01-09-001-1
Очистка от снега и льда: тротуаров вручную (100 м2)
1
1764

406
ЭСНиЕРс01-09-001-2
Очистка от снега и льда: тротуаров средствами малой механизации (100 м2)
1
245,27

407
ЭСНиЕРс01-09-001-3
Очистка от снега и льда: зон под ограждениями безопасности вручную (100 м2)
1
1916,1

408
ЭСНиЕРс01-09-002-1
Очистка водоотводных трубок мостовых сооружений от снега и льда (10 шт.)
1
2362,03

409
ЭСНиЕРс01-09-003-1
Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами мостовых сооружений (10 м лотка в плане)
1
749,83

410
ЭСНиЕРс01-09-004-1
Очистка от снега и льда пазов для перемещения листов, зазоров и поверхностей деформационных швов (10 м шва)
1
681,95

411
ЭСНиЕРс01-09-005-1
Очистка перильных ограждений от снега и грязи (100 м)
1
381,99

412
ЭСНиЕРс01-09-006-1
Очистка от снега и грязи ограждений безопасности: высотой до 0,75 м (100 м)
1
381,99

413
ЭСНиЕРс01-09-006-2
Очистка от снега и грязи ограждений безопасности: выше 0,75 м (100 м)
1
614,02

414
ЭСНиЕРс01-09-007-1
Очистка от снега и льда опорных частей и подферменных площадок на береговых опорах (10 м2)
1
423,04

415
ЭСНиЕРс01-09-008-1
Очистка от снега и льда водоотводных лотков мостовых сооружений (10 м)
1
1776,27

416
ЭСНиЕРс01-09-009-1
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,25 м (100 м прорези)
1
6097,06

417
ЭСНиЕРс01-09-009-2
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,5 м (100 м прорези)
1
11247,62

418
ЭСНиЕРс01-09-009-3
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 0,75 м (100 м прорези)
1
19219,26

419
ЭСНиЕРс01-09-009-4
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 0,5 м при толщине льда 1 м (100 м прорези)
1
27181,77

420
ЭСНиЕРс01-09-009-5
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 0,25 м (100 м прорези)
1
9373,01

421
ЭСНиЕРс01-09-009-6
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 0,5 м (100 м прорези)
1
16871,45

422
ЭСНиЕРс01-09-009-7
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 0,75 м (100 м прорези)
1
28119,09

423
ЭСНиЕРс01-09-009-8
Устройство прорезей в ледяном поле: шириной 1 м при толщине льда 1 м (100 м прорези)
1
42178,58

424
ЭСНиЕРс01-09-010-1
Взрывание ледяного поля (100 м3 льда)
1
21931,31

Раздел 10. Погрузочно-разгрузочные работы

425
ЭСНиЕРс01-10-001-1
Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: шлак, каменная мелочь, сухие разрыхленные грунты (100 м3)
1
3357,91

426
ЭСНиЕРс01-10-001-2
Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: щебень, гравий, глинистые и песчаные грунты естественной влажности, строительный мусор (100 м3)
1
4237,37

427
ЭСНиЕРс01-10-001-3
Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: снег (100 м3)
1
4671,39

428
ЭСНиЕРс01-10-001-4
Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: на каждые следующие 10 м перемещения добавлять к 01-10-001-1 - 01-10-001-3 (100 м3)
1
1222,09

429
ЭСНиЕРс01-10-002-1
Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3: шлак, песок, щебень, гравий (100 м3)
1
3601,26

430
ЭСНиЕРс01-10-002-2
Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,25 м3: снег (100 м3)
1
3957,14

431
ЭСНиЕРс01-10-002-3
Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: шлак, песок, щебень, гравий (100 м3)
1
2819,23

432
ЭСНиЕРс01-10-002-4
Погрузка материалов экскаваторами емкостью ковша 0,4 м3: снег (100 м3)
1
3093,21

433
ЭСНиЕРс01-10-003-1
Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 0,5 т (100 т)
1
18775,84

434
ЭСНиЕРс01-10-003-2
Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1 т (100 т)
1
10413,61

435
ЭСНиЕРс01-10-003-3
Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1,5 т (100 т)
1
7516,61

436
ЭСНиЕРс01-10-003-4
Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 2 т (100 т)
1
6138,56

437
ЭСНиЕРс01-10-003-5
Погрузка или выгрузка материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 3 т (100 т)
1
4603,91

438
ЭСНиЕРс01-10-004-1
Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 0,5 т (100 т)
1
19637,11

439
ЭСНиЕРс01-10-004-2
Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1 т (100 т)
1
14516,45

440
ЭСНиЕРс01-10-004-3
Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 1,5 т (100 т)
1
9223,48

441
ЭСНиЕРс01-10-004-4
Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 2 т (100 т)
1
5465,18

442
ЭСНиЕРс01-10-004-5
Подача материалов автомобильными кранами 6,3 т: общая масса поднимаемого груза до 2,5 т (100 т)
1
4431,67

443
ЭСНиЕРс01-10-005-1
Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: сподручные и навалочные грузы (1 т)
1
186,94

444
ЭСНиЕРс01-10-005-2
Погрузка материалов в автотранспортные средства вручную: несподручные грузы (1 т)
1
234,52

445
ЭСНиЕРс01-10-006-1
Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную: сподручные и навалочные грузы (1 т)
1
152,94

446
ЭСНиЕРс01-10-006-2
Выгрузка материалов из автотранспортных средств вручную: несподручные грузы (1 т)
1
180,13

447
ЭСНиЕРс01-10-007-1
Погрузка снега в автотранспортные средства снегопогрузчиками (100 м3)
1
1538,71

Раздел 11. Транспортные работы

Переноска грузов

448
ЭСНиЕРс01-11-001-1
Переноска грузов: навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м (1 т)
1
384,07

449
ЭСНиЕРс01-11-001-2
Переноска грузов: добавлять к 01-11-001-1 на каждые следующие 10 м (1 т)
1
125,76

450
ЭСНиЕРс01-11-001-3
Переноска грузов: сподручные грузы, на первые 10 м (1 т)
1
421,47

451
ЭСНиЕРс01-11-001-4
Переноска грузов: добавлять к 01-11-001-3 на каждые следующие 10 м (1 т)
1
135,95

452
ЭСНиЕРс01-11-001-1
Переноска грузов: навалочные грузы с погрузкой бросом, выгрузкой бросом или опрокидыванием, на первые 10 м (1 т)
1
384,07

453
ЭСНиЕРс01-11-001-4
Переноска грузов: добавлять к 01-11-001-3 на каждые следующие 10 м (1 т)
1
135,95

454
ЭСНиЕРс01-11-002-1
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
2588,38

455
ЭСНиЕРс01-11-002-2
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
2328,91

456
ЭСНиЕРс01-11-002-3
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
2591,69

457
ЭСНиЕРс01-11-002-4
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
6186,7

458
ЭСНиЕРс01-11-002-5
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
5527,38

459
ЭСНиЕРс01-11-002-6
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
622,01

460
ЭСНиЕРс01-11-002-7
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
491,49

461
ЭСНиЕРс01-11-002-8
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 15 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
435,32

462
ЭСНиЕРс01-11-002-9
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
515

463
ЭСНиЕРс01-11-002-10
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
408,31

464
ЭСНиЕРс01-11-002-11
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершествованным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 15 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
364,46

465
ЭСНиЕРс01-11-003-1
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
2702,08

466
ЭСНиЕРс01-11-003-2
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
2434,77

467
ЭСНиЕРс01-11-003-3
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 15 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
2703,05

468
ЭСНиЕРс01-11-003-4
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
6460,92

469
ЭСНиЕРс01-11-003-5
Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке вручную: грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
5761,78

470
ЭСНиЕРс01-11-003-6
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5): грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
856,1

471
ЭСНиЕРс01-11-003-7
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5): грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
680,53

472
ЭСНиЕРс01-11-003-8
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5): грузоподъемность 15 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
607,42

473
ЭСНиЕРс01-11-003-9
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5): грузоподъемность 7 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
715,65

474
ЭСНиЕРс01-11-003-10
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5): грузоподъемность 10 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
567,11

475
ЭСНиЕРс01-11-003-11
При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с переходным типом покрытия на расстояние свыше 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-003-1 - 01-11-003-5): грузоподъемность 15 т (100 т) (Переход отцен 2012 года к ценам 2015 года ПЗ=1,1453 (ОЗП=1,1453; ЭМ=1,1453 к расх.; ЗПМ=1,1453; МАТ=1,1453 к расх.; ТЗ=1,1453; ТЗМ=1,1453))
1
506,19

Раздел 12. Земляные работы

476
Раздел 1, Смета №1
Заготовка грунта в карьере бульдозером с погрузкой в автомобили самосвалы экскаватором, группа грунта 1 (1000 м3)
1
60899

477
Раздел 2, Смета №1
Заготовка грунта в карьере бульдозером с погрузкой в автомобили самосвалы экскаватором, группа грунта 2 (1000 м3)
1
72381

478
Раздел 3, Смета №1
Заготовка грунта в карьере бульдозером с погрузкой в автомобили самосвалы экскаватором, группа грунта 3 (1000 м3)
1
87161

479
Раздел 4, Смета №1
Заготовка грунта в карьере бульдозером, с предварительным рыхлением, с погрузкой в автомобили самосвалы экскаватором, группа грунта 4 (1000 м3)
1
136192

480
Раздел 5, Смета №1
Рыхление грунта бульдозером рыхлителем (1000 м3)
1
2180

481
Раздел 6,п. 15, Смета №1
Разработка грунта бульдозером с перемещением до 10 м грунт 3 группы (1000 м3)
1
12468

482
Раздел 6,п. 16, Смета №1
Дополнительное перемещение добавить на 10 м, грунт 3 группы (1000 м3)
1
9860

483
Раздел 7,п. 17, Смета №1
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы грунт 1 группы (1000 м3)
1
34155

484
Раздел 7,п. 18, Смета №1
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы грунт 2 группы (1000 м3)
1
42007

485
Раздел 7,п. 19, Смета №1
Разработка грунта экскаватором с погрузкой в автомобили самосвалы грунт 3 группы (1000 м3)
1
54972

486
Раздел 8,п. 20, Смета №1
Разработка грунта экскаватором в отвал, грунт 1 группы (1000 м3)
1
25006

487
Раздел 8,п. 21, Смета №1
Разработка грунта экскаватором в отвал, грунт 2 группы (1000 м3)
1
31540

488
Раздел 8,п. 22, Смета №1
Разработка грунта экскаватором в отвал, грунт 3 группы (1000 м3)
1
40048

489
Раздел 9,п. 23, Смета №1
Работа на отвале , грунт 1 группы (1000 м3)
1
3402

490
Раздел 9,п. 24, Смета №1
Работа на отвале , грунт 2 группы (1000 м3)
1
4154

491
Раздел 9,п. 25, Смета №1
Работа на отвале , грунт 3 группы (1000 м3)
1
4547

492
Раздел 10,п. 26, Смета №1
Планировка площадей механизированным способом , грунт 1 группы (1000 м2)
1
980

493
Раздел 10,п. 27, Смета №1
Планировка площадей механизированным способом , грунт 2 группы (1000 м2)
1
1132

494
Раздел 10,п. 28, Смета №1
Планировка площадей механизированным способом , грунт 3 группы (1000 м2)
1
1504

495
Раздел 10,п. 28, Смета №1 применительно
Планировка полосы отвода автогрейдером и бульдозером с корчевкой пней, кустов (1000 м2)
1
1504

496
Раздел 10,п. 29, Смета №1
Планировка площадей ручным способом , грунт 1 группы (1000 м2)
1
13538

497
Раздел 10,п. 30, Смета №1
Планировка площадей ручным способом , грунт 2 группы (1000 м2)
1
16650

498
Раздел 10,п. 31, Смета №1
Планировка площадей ручным способом , грунт 3 группы (1000 м2)
1
22066

499
Раздел 10,п. 32, Смета №1
Планировка площадей ручным способом , грунт 4 группы (1000 м2)
1
28159

500
Раздел 10,п. 33, Смета №1
Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 1 (1000 м2)
1
6693

501
Раздел 10,п. 34, Смета №1
Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 2 (1000 м2)
1
7445

502
Раздел 10,п. 35, Смета №1
Планировка откосов и полотна: насыпей механизированным способом, группа грунтов 3 (1000 м2)
1
9260

503
Раздел 11,п. 36, Смета №1
Разработка грунта вручную в траншеях (копание ям под столбы) глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (1000 м3)
1
14621

504
Раздел 11,п. 37, Смета №1
Разработка грунта вручную в траншеях (копание ям под столбы) глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (1000 м3)
1
19079

505
Раздел 11,п. 38, Смета №1
Разработка грунта вручную в траншеях(копание ям под столбы) глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 (1000 м3)
1
30712

506
Раздел 11,п. 39, Смета №1
Разработка грунта вручную в траншеях(копание ям под столбы) глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 4 (1000 м3)
1
48197

507
Раздел 11,п. 40, Смета №1
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 (1000 м3)
1
5058

508
Раздел 11,п. 41, Смета №1
Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 3,4 (1000 м3)
1
6038

509
Раздел 11,п. 42, Смета №1
Устройство каменной наброски и призмы (100 м3 камня)
1
116651

510
Раздел 11,п. 43, Смета №1
Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 4р (100 м3)
1
113740

511
Раздел 11,п. 44, Смета №1
Разработка скального грунта отбойными молотками, группа грунтов: 5р (100 м3)
1
143886

512
Раздел 11,п. 45, Смета №1
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3 грунта)
1
10543

513
Раздел 11,п. 46, Смета №1
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)
1
11571

514
Раздел 11,п. 47, Смета №1
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 (100 м3 грунта)
1
14400

515
Раздел 11,п. 48, Смета №1
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 4 (100 м3 грунта)
1
16429

516
Раздел 12, Смета №1
Уплотнение грунта катком (1000 м3)
1
31830

517
Раздел 13, Смета №1
Устройство кюветов экскаватором с разравниванием грунта призмы (1000 м3)
1
81648

518
Раздел 14, Смета №1
Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней (1 га)
1
8673

Раздел 13. Автомобильные дороги (ямочный ремонт картами, барьерное ограждение)

519
Раздел 1 Смета №2, п. 1
Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: серповидного профиля покрытия при толщине дороги по оси 12 см (расход 110 м3 на 1000 м2) (1000 м2)
1
36839

520
ТССЦ-408-0200 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Смесь песчано-гравийная природная (м3)
1
677,51

521
Раздел 1 Смета №2, п. 3
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 ( расход 92,5 т) (1000 м2)
1
33989

522
ЧСИ № 1(50) 2015г стр 323 п 12658 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Асфальтобетонные смеси пористые крупнозернистые (т)
1
2762,55

523
Раздел 1 Смета №2, п. 5
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке Раздел 1 Смета №2, п. 3 (расход 11,6 т) (1000м2)
1
55

524
ЧСИ № 1(50) 2015г стр 323 п 12658 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Асфальтобетонные смеси пористые крупнозернистые (т)
1
2762,55

525
Раздел 1 Смета №2, п. 7
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (расход 93,7 т) (1000м2)
1
35777

526
ЧСИ № 1(50) 2015г стр 323 п 12657 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Асфальтобетонные смеси пористые мелкозернистые (т)
1
3171,68

527
Раздел 1 Смета №2, п. 9
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке Раздел 1 Смета №2, п. 7 (расход 11,7 т) (1000м2)
1
28

528
ЧСИ № 1(50) 2015г стр 323 п 12657 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Асфальтобетонные смеси пористые мелкозернистые (т)
1
3171,68

529
Раздел 1 Смета №2, п. 11
Розлив вяжущих материалов (т)
1
490

530
ЧСИ №1 (50) 2015г. стр 42 п 355 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Битумы нефтяные дорожные (т)
1
27400

531
Раздел 1 Смета №2, п. 15
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона (100 тн)
1
39026

532
ЧСИ № 1(50) 2015г стр 323 п 12657 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Асфальтобетонные смеси пористые мелкозернистые (расход на толщину 2 см на 1000 м2-46,9) (т)
1
3171,68

533
ЧСИ № 1(50) 2015г стр 323 п 12658 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Асфальтобетонные смеси пористые крупнозернистые,(расход на толщину 2 см на 1000 м2-46,9) (т)
1
2762,55

534
Раздел 1 Смета №2, п. 13
Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (100 м3)
1
81510

535
Раздел 1 Смета №2, п. 14
Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных (100 м3)
1
9695

536
Раздел 1 Смета №2, п. 18
Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 2м (100 м)
1
51274

537
Прайс- лист ООО "Техснаб" г. Новосибирск на 01.01.2015г.
Дорожное ограждение 11 ДО (1А) (км)
0,1
175423,73

538
Раздел 1 Смета №2, п. 20
Установка световозвращающих элементов типа КД-3 ЗМ серия 290 (катафоты белые двусторонние RPM-290-2W) на автодорогах (1 световозвращающий элемент)
1
559

539
Раздел 1 Смета №2, п. 21
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (расход 96,6 на 1000 м2) (1000 м2)
1
34983

540
410-9010 ЭСНи ЕРс Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Смесь асфальтобетонная плотная мелкозернистая (т)
1
4081,23

541
Раздел 1 Смета №2, п. 23
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке Раздел 1 Смета №2, п. 21(расход 12,1 на 1000 м2) (1000 м2)
1
62

542
410-9010 ЭСНи ЕРс Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Смесь асфальтобетонная плотная мелкозернистая (т)
1
4081,23

Раздел 14. Укладка труб цельных металлических с устройством гидроизоляции

труба 300 мм

543
Раздел 1 Смета №3, п. 1
Укладка стальных труб диаметром: 300 мм (1 п.м.)
1
434

544
ТССЦ-103-0792 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные наружным диаметром 325 мм толщина стенок 9 мм (м)
1
3933,69

545
Раздел 1 Смета №3, п. 3
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-300 мм (1 п.м.)
1
66

труба 350 мм

546
Раздел 2 Смета №3, п. 4
Укладка стальных труб диаметром: 350 мм (1 п.м.)
1
508

547
ТССЦ-103-0799 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные с наружным диаметром 377 мм толщина стенок 9 мм (м)
1
4547,17

548
Раздел 2 Смета №3, п. 6
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-350 мм (1 п.м.)
1
76

труба 400 мм

549
Раздел 3 Смета №3, п. 7
Укладка стальных труб диаметром: 400 мм (1 п.м.)
1
654

550
ТССЦ-103-0809 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные наружным диаметром 426 мм толщина стенок 10 мм (м)
1
6092,01

551
Раздел 3 Смета №3, п. 9
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-400 мм (1 п.м.)
1
88

труба 500 мм

552
Раздел 4 Смета №3, п. 10
Укладка стальных труб диаметром: 500 мм (1 п.м.)
1
928

553
ТССЦ-103-0819 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные наружным диаметром 530 мм толщина стенок 10 мм (м)
1
10646,91

554
Раздел 4 Смета №3, п.12
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-500 мм (1 п.м.)
1
108

труба 600 мм

555
Раздел 5 Смета №3, п. 13
Укладка стальных труб диаметром: 600 мм (1 п.м.)
1
1094

556
ТССЦ-103-0831 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные, наружным диаметром 630 мм толщина стенок 10 мм (м)
1
12337,34

557
Раздел 5 Смета №3, п.15
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-600 мм (1 п.м.)
1
128

труба 700 мм

558
Раздел 6 Смета №3, п. 16
Укладка стальных труб диаметром: 700 мм (1 п.м.)
1
1521

559
ТССЦ-103-0843 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные , наружным диаметром 720 мм толщина стенок 10 мм (м)
1
13899,91

560
Раздел 6 Смета №3, п.18
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-700 мм (1 п.м.)
1
148

труба 800 мм

561
Раздел 7 Смета №3, п. 19
Укладка стальных труб диаметром: 800 мм (1 п.м.)
1
1743

562
ТССЦ-103-0890 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные , наружным диаметром 820 мм толщина стенок 10 мм (м)
1
19241,62

563
Раздел 7 Смета №3, п.21
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-800 мм (1 п.м.)
1
168

труба 900 мм

564
Раздел 8 Смета №3, п. 22
Укладка стальных труб диаметром: 900 мм (1 п.м.)
1
2044

565
ТССЦ-103-8001 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные, наружным диаметром 920 мм толщина стенок 12 мм (м)
1
20974,21

566
Раздел 8 Смета №3, п.24
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-900 мм (1 п.м.)
1
189

труба 1000 мм

567
Раздел 9 Смета №3, п. 25
Укладка стальных труб диаметром: 1000 мм (1 п.м.)
1
2614

568
ТССЦ-103-0892 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные наружным диаметром 1020 мм толщина стенок 10 мм (м)
1
24327,81

569
Раздел 9 Смета №3, п.27
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-1000 мм (1 п.м.)
1
209

труба 1200 мм

570
Раздел 10 Смета №3, п. 28
Укладка стальных труб диаметром: 1200 мм (1 п.м.)
1
3311

571
ТССЦ-103-0896 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные , наружным диаметром 1220 мм толщина стенок 10,5 мм (м)
1
30216,07

572
Раздел 10 Смета №3, п.30
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-900 мм (1 п.м.)
1
246

труба 1400 мм

573
Раздел 11 Смета №3, п. 31
Укладка стальных труб диаметром: 1400 мм (1 п.м.)
1
4478

574
ТССЦ-103-1126 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы стальные , наружным диаметром 1420 мм толщина стенок 18,3 мм (м)
1
41193,41

575
Раздел 11 Смета №3, п.33
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной для трубы Д-1400 мм (1 п.м.)
1
288

Раздел 15. Мосты и трубы

Подушки (основание)

576
Раздел 1 Смета № 4,п1
Устройство подушек : щебеночных (1 м3)
1
1856

577
Раздел 1 Смета № 4,п2
Устройство подушек : песчаных, из гравия, дресвы или их смеси с песком (1 м3)
1
1622

578
Раздел 1 Смета № 4,п3
Устройство подушек : песчано-щебеночных (1 м3)
1
2298

мосты

579
Раздел 2 Смета № 4,п4
Устройство сборных фундаментов труб и опор мостов (1м3 сборных конструкций)
1
1856

580
ТССЦ-403-1533 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 (м3)
1
10958,99

581
Раздел 2 Смета № 4,п 6
Устройство монолитных фундаментов труб и опор мостов (1 м3 бетона)
1
6762

582
Раздел 2 Смета № 4,п 7
Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах труб и опор мостов (1т)
1
58022

583
Раздел 2 Смета № 4,п 8
Сооружение железобетонных конструкций: лестничных сходов на землю (1м3)
1
7286

584
ТССЦ-403-0230 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) (м3)
1
18690,93

585
Раздел 2 Смета № 4,п 10
Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: до 12 м (пакетных однопролетных) (1 пролетное строение)
1
33679

586
ТССЦ-101-1008Прим. Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Пролётные строения металлические из балок двутавровых (платформы ж/д металлические) вес 1 платформы-9 тн) (т)
9
261504,99

587
Раздел 2 Смета № 4,п 12
Установка кранами стальных пролетных строений мостов длиной: до 30 м (1 пролетное строение)
1
251574

588
ТССЦ-101-1008Прим. Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Пролётные строения металлические из балок двутавровых (платформы ж/д металлические) вес 1 платформы-12,5 тн) (т)
12,5
363201,38

589
Раздел 2 Смета № 4,п 14
Устройство деревянных опор длиной: до 10 м однорядных из бревен (1м3)
1
16767

590
Раздел 2 Смета № 4,п 15
Устройство деревянных опор: ряжевых из бревен (1м3)
1
12820

591
Раздел 2 Смета № 4,п 16
Устройство деревянных опор: ряжевых из брусьев (1м3)
1
18271

592
Раздел 2 Смета № 4,п 17
Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из бревен (1м3)
1
12800

593
Раздел 2 Смета № 4,п 18
Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу из брусьев (1м3)
1
21059

594
Раздел 2 Смета № 4,п 19
Устройство деревянных пролетных строений мостов под: автомобильную дорогу с дощато-гвоздевыми фермами (1м3)
1
20976

595
Раздел 2 Смета № 4,п 20
Замена верхнего настила моста толщиной 7см (1м2)
1
738

596
Раздел 2 Смета № 4,п 21
Добавлять к п.20 при площади повреждения до 5 м2 (1м2)
1
83

трубы железобетонные круглые

597
Раздел 3 Смета № 4,п 22
Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: до 1 м (1 м3 железобетонных блоков)
1
1490

598
ТССЦ-403-1610 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков (оптовая цена) (м3)
1
9495,5

599
Раздел 3 Смета № 4,п 24
Укладка лекальных блоков под звенья водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: до 2 м (1 м3 железобетонных блоков)
1
1180

600
ТССЦ-403-1610 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков (оптовая цена) (м3)
1
9495,5

601
Раздел 3 Смета № 4,п 26
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,5 м, высота насыпи до 0/0,9 м 1 м.п-0,16м3 (1п.м.)
1
1511

602
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) - 0,4тн (м3)
0,16
5003,4

603
Раздел 3 Смета № 4,п 28
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м 1м.п-0,224м3 -d=0.8 (1п.м.)
1
1525

604
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) - 0,56тн (м3)
0,224
7004,77

605
Раздел 3 Смета № 4,п 30
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1 м, высота насыпи до 3/4 м 1м.п-0,36м3 (1п.м.)
1
2643

606
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) - 0,9тн (м3)
0,36
11257,66

607
Раздел 3 Смета № 4,п 32
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,25 м, высота насыпи до 3/4 м 1м.п.-0,52м3 (1п.м.)
1
3505

608
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) - 1,3тн (м3)
0,52
16261,07

609
Раздел 3 Смета № 4,п 34
Укладка звеньев одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 1,5 м, высота насыпи до 3/3 м, 1м.п.-0,85м3 (1п.м.)
1
2836

610
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) - 2,14тн (м3)
0,85
26580,59

611
Раздел 3 Смета № 4,п 36
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х0,75 м, высота насыпи до 0/1,35 м (d=0,8) (1п.м.)
1
4395

612
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) (м3)
0,448
14009,53

613
Раздел 3 Смета № 4,п 38
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1 м, высота насыпи до 3/4 м (1 п.м.)
1
8232

614
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) (м3)
0,72
22515,32

615
Раздел 3 Смета № 4,п 40
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,25 м, высота насыпи до 3/3 м (1п.м.)
1
10909

616
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) (м3)
1,04
32522,13

617
Раздел 3 Смета № 4,п 42
Укладка звеньев двухочковых водопропускных железобетонных круглых труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстия труб: 2х1,5 м, высота насыпи до 3/3 м (1п.м.)
1
17181

618
ТССЦ-403-1298 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Трубы железобетонные (оптовая цена) (м3)
1,7
53161,18

Металлические гофрированные трубы

619
Раздел 4 Смета № 4,п 44
Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла (1м3)
1
2318

620
Раздел 4 Смета № 4,п 45
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 1 м (1 п.м.-0,114679 тн) (1 м одноочковой трубы)
1
6238

621
ФССЦ-101-6121 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3–5 мм, марки 09Г2 (т) (Поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=0,999; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,999)
0,114679
13403,96

622
Раздел 4 Смета № 4,п 47
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 1,5 м (1 п.м.-0,171527тн) (1 м одноочковой трубы)
1
6238

623
ФССЦ-101-6121 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3–5 мм, марки 09Г2 (т) (Поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=0,999; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,999)
0,171527
20048,5

624
Раздел 4 Смета № 4,п 49
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 2 м (1 п.м.-0,231481тн) (1 м одноочковой трубы)
1
9798

625
ФССЦ-101-6121 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром от 1,0 до 2,5 м, толщина стали 3–5 мм, марки 09Г2 (т) (Поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=0,999; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,999)
0,231481
27056,07

626
Раздел 4 Смета № 4,п 51
Укладка водопропускных труб из гофрированного металла диаметром: 2,5 м(1 п.м.-0,286533 тн) (1 м одноочковой трубы)
1
13524

627
ФССЦ-101-6122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром от 2,5 до 5,0 м, тощина стали 3–5 мм, марки 09Г2 (т) (Поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=0,999; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,999)
0,286533
33490,68

628
ФССЦ-101-6122 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр
Конструкции металлические оцинкованные гофрированные, сечение круглое, диаметром от 2,5 до 5,0 м, тощина стали 3–5 мм, марки 09Г2 (т) (Поправка от ФЕР к ТЕР ОЗП=0,9; ЭМ=1,11 к расх.; ЗПМ=0,999; МАТ=1,2 к расх.; ТЗ=0,9; ТЗМ=0,999)
0,343643
40165,84

Раздел 16. Оголовки и прямоугольные трубы

629
Раздел 5 Смета № 4,п 55
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 0,5 м (портальная стенка - 1 шт) (1 конструкция)
1
2056

630
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
0,6
4314,79

631
Раздел 5 Смета № 4,п 57
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 0,75 м (портальная стенка и откосные крылья - 1 оголовок) (1 конструкция)
1
7266

632
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
3,284
23616,29

633
Раздел 5 Смета № 4,п 59
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м - 1,0м (1 конструкция)
1
8715

634
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
3,172
22810,87

635
Раздел 5 Смета № 4,п 61
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м - 1,25м (1 конструкция)
1
11088

636
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
4,04
29052,93

637
Раздел 5 Смета № 4,п 63
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 1-2 м - 1,5м (1 конструкция)
1
13172

638
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
4,8
34518,34

639
Раздел 5 Смета № 4,п 65
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х0,75 м (1 конструкция)
1
11730

640
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
4,568
32849,95

641
Раздел 5 Смета № 4,п 67
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х1 м (1 конструкция)
1
16836

642
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
4,344
31239,09

643
Раздел 5 Смета № 4,п 69
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х1,25 м (1 конструкция)
1
23322

644
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
5,6
40271,39

645
Раздел 5 Смета № 4,п 71
Сооружение оголовков круглых водопропускных труб одноочковых отверстием: 2х1,5 м (1 конструкция)
1
26662

646
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (оптовая цена) (м3)
6,4
46024,45

647
Раздел 5 Смета № 4,п 73
Укладка плит на фундаменты под звенья прямоугольных труб (1 м3 железобетона плит или звеньев)
1
2539

648
ТССЦ-403-1533 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3 (оптовая цена) (м3)
1
10125,34

649
Раздел 5 Смета № 4,п 75
Укладка звеньев одноочковых и двухочковых железобетонных прямоугольных труб (на железных и автомобильных дорогах) отверстием: 2 м, высота насыпи до 3,5/5 м - 3П 11-100-1 блок (1 блок)
1
4658

650
ТССЦ-403-1668 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)длиной 1 м.п. - оптовая цена (шт.)
1
44559,92

651
Раздел 5 Смета № 4,п 77
Сооружение оголовков одноочковых и двухочковых водопропускных железобетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог,: входное отверстие трубы до 2 м (1 конструкция)
1
3436

652
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (м3)
1,76
12656,72

653
Раздел 5 Смета № 4,п 79
Установка блоков стенок водопропускных бетонных прямоугольных труб и оголовков под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие: одноочковой трубы до 3 м (1 конструкция)
1
8956

654
ТССЦ-403-1620 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков (м3)
3,04
21861,61

655
Раздел 5 Смета № 4,п 81
Укладка плит перекрытия водопропускных бетонных прямоугольных труб под насыпями железных и автомобильных дорог, отверстие трубы: до 3 м (1 м3 сборных конструкций)
1
2650

656
ТССЦ-403-0693 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Плиты перекрытий железобетонные (м3)
1
23687,63

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
520675,32

Итого по разделу 16 Оголовки и прямоугольные трубы
520675,32

Раздел 17. Прочие работы

657
Раздел 6 Смета № 4,п 83 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Установка стальных сварных перил на мостах и путепроводах ( без стоимости металла) (1 т перил)
1
15435

658
Раздел 6 Смета № 4,п 84
Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: без укладки дополнительных поперечин (1 п.м.)
1
524

659
Раздел 6 Смета № 4,п 85
Установка деревянных перил на мостах и путепроводах: с укладкой дополнительных поперечин (1 п.м.)
1
1194

660
Раздел 6 Смета № 4,п 86
Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей до 1 м (1 м3 сборных железобетонных конструкций)
1
7556

661
ТССЦ-403-0230 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) (м3)
1
18690,93

662
Раздел 6 Смета № 4,п 88
Устройство лестничных сходов на откосах высотой насыпи или глубиной выемки: до 5 м, ширина лестничных маршей до 1,5 м (1 м3 сборных железобетонных конструкций)
1
6762

663
ТССЦ-403-0230 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1) (м3)
1
18690,93

664
Раздел 6 Смета № 4,п 90
Устройство подпорных стенок из сборных блоков железобетонных: ряжевых (1 м3 сборных железобетонных конструкций)
1
13317

665
ТССЦ-403-0075 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов) (м3)
1
15736

666
Раздел 6 Смета № 4,п 92
Устройство подпорной стенки высотой до 4 м из монолитного железобетона в металлической опалубке с укладкой бетонной смеси автобетононасосом (1 м3 бетона)
1
14614

667
ТССЦ-204-0028 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Проволока арматурная (т)
1
53723,4

668
Раздел 6 Смета № 4,п 94
Армирование грунтовых насыпей георешетками (1м2)
1
7

669
ТССЦ-101-2886 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Решетка геотехническая пластиковая "Прудон-494" высотой 100 мм, размером ячейки 200*200 мм (м2)
1,034
631,48

670
Раздел 6 Смета № 4,п 96
Укладка переходных плит сборно-монолитных длиной: до 5 м (1 м3 железобетонных конструкций)
1
8080

671
ТССЦ-403-1550 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты (м3)
0,68
12351,46

672
Раздел 6 Смета № 4,п 98
Укладка переходных плит сборных длиной: до 5 м (1 м3 железобетонных конструкций)
1
3632

673
ТССЦ-403-1550 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты (м3)
0,68
12351,46

674
Раздел 6 Смета № 4,п 100
Устройство гидроизоляции проезжей части мостов (1 м2 изолируемой поверхности)
1
2960

675
ТССЦ-204-0097 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм (т)
0,0031
240,77

676
Раздел 6 Смета № 4,п 102
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: оклеечной (2 слоя) (1 м2 изолируемой поверхности)
1
711

677
Раздел 6 Смета № 4,п 103
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной битумной мастикой двухслойной (1 м2 изолируемой поверхности)
1
449

678
Раздел 6 Смета № 4,п 104
Устройство гидроизоляции опор мостов и труб: обмазочной эпоксидной мастикой двухслойной (1 м2 изолируемой поверхности)
1
400

679
Раздел 6 Смета № 4,п 105
Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах: без окаймления (1м шва)
1
6396

680
Раздел 6 Смета № 4,п 106
Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах:с окаймлением (1м шва)
1
9729

681
Раздел 6 Смета № 4,п 107
Устройство деформационного перекрытого шва со скользящим листом сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах (1т)
1
126111

682
ТССЦ-101-1125 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С440 (т)
1
55494,42

683
Раздел 6 Смета № 4,п 109
Установка деформационного шва "Маурер" (1м шва)
1
12586

684
ТССЦ-101-1125 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками толщиной 9-12 мм, шириной от 1400 до 1500 мм, сталь С440 (т)
1
55494,42

685
Раздел 6 Смета № 4,п 111
Приготовление бетона для искусственных сооружений в построечных условиях, класс (марка) бетона по прочности: В20 (М250) (1 м3 бетона)
1
4347

686
ТССЦ-101-3175 Распоряж. Мин.терр.развит.Забайкальского кр. от 07.04.14 №129-р
Добавка поверхностная адгезионная DOPE-404 (кг)
2
489,34

687
Раздел 6 Смета № 4,п 113
Устройство подпорных стенок из коробчатых габионов (1 м3 габионных конструкций)
1
5672

688
Раздел 6 Смета № 4,п 114
Укрепление поверхности матрацами "Рено" (1 м2 поверхности)
1
2456

689
Раздел 6 Смета № 4,п 114
Восстановление: подводной части опор мостов методом инъецирования (1 м3 кладки опор)
1
30443

690
Раздел 6 Смета № 4,п 115
Восстановление: надводной части опор мостов методом инъецирования (1 м3 кладки опор)
1
30367

691
Раздел 6 Смета № 4,п 116
Устройство непросадочного основания из грунтоцементной смеси с послойным трамбованием (1 м3)
1
1352

692
Раздел 6 Смета № 4,п 117
Окраска перильного ограждения и колесоотбойного бруса (1 м2)
1
145

693
Раздел 6 Смета № 4,п 118
Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: опорных частей каркасов (колонны, подкрановые балки) (1 т конструкций)
1
628














в стоимости работ учтены накладные расходы и сметная прибыль.


Ведомость составлена в ценах 2015 года .Индексы- дефляторы от цен 2015 года к ценам 2016,2017 года принимать по письму Минэкономразвития РФ №Д14и-1158 от 27 апреля 2016 года



К к предыдущему году: 2016 год-1,039 2017 год -1,042
















Приложение № 6
к Контракту № ___


Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район»


Наименование автомобильной дороги
Протяженность дорог, км



Всего
в том числе:




грунтовое покрытие
асфальтовое покрытие


Вне населенных пунктов района всего, в том числе:
82,623
67,173
15,45

1
автодорога Алентуй-Новоникольское, 0+000
·23+000км
23
23


2
автодорога Катангар-Катаево, 25+000
·57+500км
32,5
27,7
4,8

3
автодорога Баляга-Тарбагатай, 9+000
·13+000км
4
1,8
2,2

4
автодорога Катангар-Лесоучасток Катангар
1
1


5
подъезд к п. Баляга 0+000
·3+000км
3

3

6
подъезд к с. Малета 0+000
·2+000км
2
0,3
1,7

7
подъезд к с. Красная Долина 0-0,8
0,801
0,801


8
подъезд к с. Старая Зардама 0-4
4
4


9
подъезд к с. Кули 0-0,8
0,972
0,972


10
подъезд к с. Обор 0-1,7
1,7
1,7


11
подъезд к с. Баляга-Катангар 0-1,5
1,5
1,5


12
Подъезд к с. Зугмара 0-1,5
1,5
1,5


13
Подъезд к с. Толбага
0,9
0,9


14
Автодорога Новопавловка-Толбага (улица) 0+000–5+750
5,75
2
3,75


Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик



Приложение № 7
к Контракту № ___



Требования к составу проекта производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них

Проект производства работ по содержанию автомобильных дорог разрабатывается в соответствии с ОДМД «Методические рекомендации по разработке проекта содержания автомобильных дорог».
Проект производства работ (ППР) разрабатывается каждым структурным подразделением, производящим работы на закрепленных за ними участками автодорог. ППР выполняется в 2-х экземплярах: один экземпляр для Заказчика, второй находится у Подрядчика, непосредственно производящего работы по содержанию автомобильных дорог. Экземпляр Подрядчика должен иметь лист ознакомления с подписями лиц структурного подразделения, осуществляющего работы (начальник, главный инженер, прораб, дорожный мастер) и лист согласования с Заказчиком.
ППР по содержанию автомобильных дорог выполняется в виде пояснительной записки, содержащей текстовую часть, ведомости, таблицы и графический материал.

Проект производства работ должен содержать следующие разделы:
Общая часть.
Содержит общие сведения об автомобильных дорогах, погодно-климатических и географических характеристиках района, транспортно-эксплуатационном состоянии, основных геометрических параметрах дороги, расположенных на ней сооружениях, а также соответствие этих характеристик нормативным требованиям, предъявляемым к автомобильным дорогам общего пользования. Указывается схема дорог (участков) с размещением всех существующих и намечаемых административно-производственных зданий и сооружений, мастерских участков, АБЗ, карьеров, баз ПГМ.
Дается оценка о возможности использования местных ресурсов дорожно-строительных, противогололедных и других материалов, используемых при содержании автомобильных дорог и сооружений на них.
Основные принципы и требования к организации службы содержания.
Мероприятия по созданию эффективной структуры эксплуатационной службы, способной на высоком уровне решать задачи управления дорожным хозяйством.
Мероприятия по обеспечению бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта, включая организацию дежурств и мероприятия по взаимодействию с Заказчиком, ГИБДД, МЧС и другими заинтересованными организациями в условиях возникновения неблагоприятных (опасных) погодных условий и значительного усложнения дорожной обстановки на закрепленных участках автодорог.
Состав и объем работ по содержанию основных конструктивных элементов.
Расчет потребности необходимого количества дорожной техники и материалов.
Линейный календарный график производства работ, с указанием сроков.
Технологические карты и схемы с пояснительной запиской.
Входной, операционный и приемочный контроль качества.
Материалы и конструкции, применяемые при содержании автодорог:
4.1. Должны быть включены материалы, предложенные в заявке участником аукциона на содержание автодорог.
Мероприятия по зимнему содержанию автомобильных дорог
Определение материально-технических ресурсов для зимнего содержания.
Разработка схемы расположения баз ПГМ с указанием зон их обслуживания, а так же гололедоопасных и снегозаносимых участков.
Мероприятия по защите дорог от снежных заносов во время метелей.
Схемы оповещения аппарата управления и работников с указанием ФИО, должностей и телефонов.
Перечень журналов и исполнительной документации ведущейся при содержании автомобильных дорог.
Ведомость единичных расценок.
Схемы организации движения и ограждения мест производства работ, согласованные с ГИБДД.
Охрана труда и техника безопасности.
Охрана окружающей среды.
Список использованной литературы.
Лист ознакомления (экземпляр Подрядчика).

Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик


Приложение № 8
к Контракту № ___



Требования к материалам и конструкциям, применяемым при выполнении работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них



Заказчик
Администрация муниципального района «Петровск-Забайкальский район»

Глава муниципального района «Петровск-Забайкальский район»
____________________ А.И.Кузнецов
Подрядчик



ЧАСТЬ VI. ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» и искусственных сооружений на них


Основные характеристики объекта закупки
Работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края и искусственных сооружений на них

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием
В соответствии с требованиями пункта 12 статьи 22 Федерального закона № 44 от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предусматривающим право заказчика применить иные методы определения начальной (максимальной) цены контракта, цена контракта определена расчетным методом. Содержание автомобильной дороги - выполняемый в течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс работ по уходу за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, по профилактике и устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организации и обеспечению безопасности движения, а также по зимнему содержанию и озеленению дороги.
Согласно Федеральному закону №257-ФЗ (ст.17) содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий движения.
Определить конкретный объём работ на срок действия контракта сложно, так как это зависит от природных и иных факторов.
Согласно «Методическим рекомендациям по ремонту и содержанию автомобильных дорог», подрядчики (с согласия заказчика) определяют перечень работ на текущий момент времени.
Работы Заказчиком будут приниматься по фактически выполненным работам с применением единичных расценок, указанных в Ведомости единичных расценок и объемом выделенных средств.
Метод сопоставимых рыночных цен не может быть применен, так как содержание автодорог сугубо специфичный вид работ для каждого отдельно взятого региона, поэтому получение информации о рыночных ценах идентичных (или однородных) услуг из нескольких источников невозможно.
Нормативный метод не может быть применен, так как на данный вид услуг не установлено требований к закупаемым услугам и их предельной цене в порядке, определенном Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.
Тарифный метод не может использоваться, так как цена на объект закупки не подлежит государственному регулированию и не установлена муниципальным правовым актом.
Проектно-сметный метод не может быть применён, в связи с тем, что объект закупки не подпадает под случаи, определённые Федеральным законом № 44 -ФЗ для применения данного метода.
Затратный метод не применим в связи с отсутствием возможности расчёта, как суммы произведённых затрат и обычной для определённой сферы деятельности прибыли.




Расчет начальной (максимальной) цены контракта

Обоснование
Наименование
Ед.изм.
Кол-во
Стоимость, руб.

Ведомость единичных расценок
Автомобильные дороги общего пользования местного значения муниципального района «Петровск-Забайкальский район» Забайкальского края
км
82,623
4 951 954


Итого



4 951 954















13PAGE \* MERGEFORMAT14415

13PAGE 15









Приложенные файлы

  • doc 26567754
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий